3D ручка беспроводная Junion Creative 0,7мм

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор поставки 3D ручек Junion Creative', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку 3D ручек Junion Creative 0,7мм в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать его маркировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Заказчик отклоняет УКЭП-подписанный электронный документ о приемке.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в соответствии с полученными требованиями.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Условия возврата и обмена товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик обязан представлять разъяснения по поводу недостатков и может требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставить товары, предоставить необходимые документы и может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять выявленные недостатки.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами.\n В пунктах 6.7-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и недостатков товара, а также обязанность предоставления полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Утвержденные Правительством РФ правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и условий его исполнения.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия поставщика требованиям технического задания, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы.'}, {'title': 'Отказ от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, а также порядок одностороннего и двустороннего расторжения контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются придерживаться процедуры подачи и рассмотрения претензий с приложением необходимых документов, а также урегулирования споров через Арбитражный суд Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 37 рабочих дней, с возможностью его изменения и дополнения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Регистрационные данные сторон договора', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы "Школа «Свиблово»" и неизвестным поставщиком, информация о котором не предоставлена.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую в себя 3D ручку беспроводную модели Union Creative с определенными характеристиками и ценой за единицу в размере 2500 рублей (включая НДС), с общим количеством заказа в 60 штук и общей суммой заказа в 150000 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва