Резак сабельный KW-triO 13042

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки резака сабельного для управы района Вороново', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, управа района Вороново города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку и принятие резака сабельного соответственно, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно контракту, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а моментом поставки считается получение товара заказчиком и подписание акта приемки-передачи.\n Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, если'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата товаров осуществляется после их поставки без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Контракту', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, Заказчик обязан оплатить итоговую сумму, включающую сумму за товар, неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, и может производить оплату с учетом вычета неустойки в случае ее возникновения.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными после списания средств с его счета, а в случае изменения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать новые условия Контракта.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает поставку товара в соответствии с установленными сроками и условиями, а также порядком приемки товаров, включая требования к качеству и техническим характеристикам, с возможностью досрочной поставки и согласования изменений в характеристиках товара.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или с привлечением третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы, подтверждающие качество товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары в течение 10 рабочих дней после получения подписанного УКЭП электронного Документа о приемке от Поставщика, оценив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта и технического задания.\n В случае выявления недостатков, Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости их устранения в установленный срок за счет Поставщика.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы результатов работ', 'summary': 'Согласно контракту, Заказчик обязан провести экспертизу результатов, выполненных в соответствии с условиями контракта, и может использовать для этого свои ресурсы или привлекать внешних экспертов.\n Заказчик также обязан предоставлять информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров, выявленных недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и подтверждения их соответствия требованиям, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае отказа от принятия товаров и услуг или обнаружения дефектов, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить недостатки и направить исправленный комплект документации.\n Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлению', 'summary': 'Согласно статье 4 Контракта, Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения работ, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов.\n В случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, Заказчик должен сообщить об этом Поставщику в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в исполнении контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопрос о продолжении поставок при их приостановлении со стороны поставщика.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, сохраняя ответственность за исполнение обязательств.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями Контракта, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика, а также соблюдать законодательные требования и условия Контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Статья 6 контракта регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, процедуру устранения недостатков и порядок проведения экспертизы в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с дефектами, предоставляя аналогичный гарантийный срок на замену, и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями контракта, включая начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств и неисполнение обязательств без стоимостного выражения варьируется в зависимости от цены контракта и составляет от 1 000 до 5 000 рублей, а также предусмотрены проценты от цены контракта за просрочку платежей исполнителя контракта.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств со стороны поставщика рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения Контракта по инициативе Заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае подтверждения нарушений условий Контракта экспертной организацией, отказа от согласования новых условий, нарушения запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты со стороны Заказчика, а также в случае'}, {'title': 'Условия поставки и расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает условия для поставки товара нескольким получателям, порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, после чего споры могут быть переданы в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия вступления в силу и исполнения контракта', 'summary': 'Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и должен быть исполнен в течение 27 рабочих дней.\n Приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика, при условии проведения претензионной работы заказчиком.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации.\n Уведомления Сторон по контракту направляются в письменной или электронной форме.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и юридическая сила', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок отправки уведомлений, включая их отправку посредством факсимильной связи и электронной почты, считая их полученными в день отправки.\n Также стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать товарную единицу в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно статье 13, электронные документы, обменяные сторонами в рамках контракта, не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса и реквизиты Заказчика, управа района Вороново города Москвы, с указанием юридического и фактического адресов, контактной информации и банковских реквизитов.'}, {'title': 'Уполномоченное лицо и реквизиты заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая резак сабельный KW-triO 13042 с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва