44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10280960 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 18 500,02 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 25.08.2026 |
| Приём заявок до | 26.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ланцет одноразовый OneTouch® Delica® Plus - 100 шт./уп. | 14.0 упак | 1 321,43 ₽ | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка медицинских изделий для социальной помощи', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, Заказчик и Поставщик обязуются поставку медицинских изделий (ланцетов OneTouch® Delica® Plus) для обеспечения граждан Москвы, имеющих право на государственную социальную помощь, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования товара', 'summary': 'Заказчик обязуется оплатить поставку товара в количестве 100 штук в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара Грузополучателю с подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, порядок расчетов и условия оплаты установлены в контракте.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Использование АИС для приемки документов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, документы о приемке товаров должны быть оформлены в электронной форме через автоматизированную информационную систему и подписаны Заказчиком в течение семи рабочих дней.\n В случае нарушения обязательств Поставщиком, Заказчик вправе удерживать неустойку, а также производить её перечисление в бюджет.\n Оплата товаров считается выполненной после списания средств со счета Заказчика, а при изменении лимитов бюджетных обязательств Заказчик обязан согласовать новые условия контракта.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и при улучшенных характеристиках требуется оформление дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами, выполнять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставлять необходимые отчетные документы и сертификаты.'}, {'title': 'Процедура приемки товара и документов', 'summary': 'Грузополучатель обязан в течение 5 рабочих дней провести приемку товара и услуг, оценить их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и направить Поставщику соответствующие документы или запросить разъяснения, либо отказаться от принятия с указанием недостатков и сроком их устранения.\n Поставщик в случае отказа обязуется устранить недостатки в течение 5 рабочих дней за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты исполнения Контракта и осуществить приемку товаров, направив Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет представленный Поставщиком документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и приемки товаров', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, и может использовать для этого свои силы или привлекать экспертов.\n Информация о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках должна быть сформирована Заказчиком и направлена Поставщику через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов и предоставлению документации', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, после чего Заказчик может подписать УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту и представления необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения работ, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также сообщать о выявленных недостатках в поставляемых товарах в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в договоре поставки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товара и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения контракта и сообщать об изменении своего фактического местонахождения, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 Контракта регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая гарантию качества товара, его замену при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия.\n Также предусмотрено возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за возмещение убытков Грузополучателя при отзыве товара и гарантирует предоставление полной и достоверной информации о товаре, а также отвечает за недостатки товара в определенных случаях.\n Обе стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В представленном фрагменте документа описываются условия наложения штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок расчета штрафов в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Грузополучателю или невыполнения обязанности по страхованию товара.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'В случае выявления несоответствия Поставщика установленным требованиям или нарушения им условий Контракта, а также при отказе Поставщика согласовывать новые условия или нарушении запрета, предусмотренного постановлением Правительства РФ, Контракт может быть расторгнут.\n Также расторжение возможно в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия отказа от приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке приемки товаров, ответственности за отказ от оплаты и непредоставление отгрузочной разнарядки, а также правила расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с учетом требований законодательства РФ.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств при ЧС', 'summary': 'Согласно пунктам 9.1-9.3, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также направить претензию в письменном виде для последующего ответа в течение 15 календарных дней, при'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки действия контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставить необходимые документы для рассмотрения претензий, а споры по контракту подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 6 ноября 2026 года, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон, которые должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почтовые отправления, электронную почту и факсимильную связь.\n Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки.\n В случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и создания стандартных товарных единиц, а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями для электронного документооборота в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в АИС «Портал поставщиков», признав равную юридическую силу электронных и бумажных документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрационные данные и реквизиты поставщика', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой информационный блок с реквизитами организации и контактными данными, предназначенный для использования в договоре.'}, {'title': 'Спецификация товара и ценообразование', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора (Заказчик и Поставщик) согласовали поставку одноразовых ланцетов OneTouch® Delica® Plus в количестве 14 упаковок по цене 1321.43 рубля за упаковку с учетом НДС, что в сумме составляет 17000.02 рубля.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва