Мобильная напольная стойка ГАЛ RackStone PMW-55M

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки мобильной напольной стойки', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства о контрактной системе.'}, {'title': 'Обязанности заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, включая его новизну и год выпуска не ранее 2023 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность и соответствовать маркировке, а также предусмотрена обязанность поставщика по уборке упаковки и предоставлению отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертные организации.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через электронную систему, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документирование', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Условия возврата и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, уведомление о недостатках и порядок приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, обеспечивая их исправность в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, после чего последний должен устранить выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается на время их устранения.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ.\n Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта.\n Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и механизмы ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократные нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказ Поставщика от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям Контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также может привести к его расторжению.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, таких как несвоевременная оплата, неоднократный отказ от приемки товаров без обоснования, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров, Поставщик вправе расторгнуть контракт.\n Также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением определенных требований.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств решать споры в Арбитражном суде Москвы, а также должны приложить к претензии документы, подтверждающие требования и расчеты.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 сентября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а также обеспечивать наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ при подписании документов в электронной форме и признают их юридическую силу, а также обеспечивают регистрацию и использование усиленной квалифицированной электронной подписи в АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Реквизиты организации и банковские данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Условия поставки мобильной стойки ГАЛ RackStone PMW-55M', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик предоставляет мобильную напольную стойку модели PMW-55M производства ГАЛ RackStone, стоимостью 30 000 рублей с НДС за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва