Корзина для хранения мячей, передвижная, разборная

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки корзин для хранения мячей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставлять корзины для хранения мячей в соответствии с результатами конкурсной процедуры и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в сроки, указанные в контракте и техническом задании, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и порядок изменения условий контракта.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, подписывая электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, при приемке товаров и услуг Заказчик обязан провести их экспертизу, а в случае обнаружения недостатков Поставщик обязуется их устранить в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия или перечне недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджета.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков, а также процедуры обмена информацией и требования к документации.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачиваемые Заказчиком, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок, предусмотренный Техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и возмещения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а в случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.\n Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства Заказчику; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, несоответствия поставщика требованиям, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик может стать причиной его расторжения в случае неоднократного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров, а также в случае'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также принимать меры к их урегулированию в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней.\n В случае неудачи в урегулировании спора досудебным путем, он передается на разрешение Арбитражного суда города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств и'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной форме или электронно, а также руководствоваться законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок проведения проверок соблюдения условий предоставления субсидии и условия электронного взаимодействия, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты Московского колледжа социальных профессий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Московского колледжа социальных профессий имени Е.И.Холостовой, включая ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Спецификация содержит описание товара "Корзина для хранения мячей, передвижная, разборная" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Средство для сушки и обезжиривания "Турбиллон Драй" ("Tourbillon Dry"), 1л
  45 540,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка товаров (26_46461)
  893 783,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поставку товара (26_65906)
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Извещение о проведении сбора коммерческих предложений
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва