Шина пневматическая EKKA P823 205/50-10 4PR TL, 10"

223-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки шин для электромобилей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение города Москвы «Парк Яуза» и Поставщик обязуются к поставке и принятию шин для электромобилей класса «Гольфкар» соответственно, с соблюдением условий, изложенных в Техническом задании и Спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразования', 'summary': 'Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с условиями доставки и подписания документов о приемке.\n Цена договора включает НДС или освобождена от него, с учетом уменьшения суммы на налоги и сборы в бюджет РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки, сроки и условия поставки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ о приемке содержит информацию о сумме оплаты, неустойке, порядке ее расчета и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Установлены сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения этих параметров по согласованию с Заказчиком и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц, а также включает погрузочно-разгрузочные работы за счет Поставщика.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с требованиями стандартов, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия, фирму-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.'}, {'title': 'Обязанности по сохранности товара и уборке упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, на Поставщика возлагается обязанность по обеспечению сохранности товара в процессе транспортировки и при выполнении погрузо-разгрузочных работ.\n Также Поставщик отвечает за уборку и вывоз упаковки и предоставление Заказчику отчетных документов, сертификатов и других подтверждающих качество товара документов в день поставки.\n Заказчик в свою очередь обязан в течение 15 рабочих дней рассмотреть результаты поставки и оформить приемку товаров, предоставив Поставщику соответствующий документ о приемке или мотивированный отказ.'}, {'title': 'Порядок проверки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В случае обнаружения недостатков в поставленных товарах и услугах, Заказчик обязан направить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик должен устранить их за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлечь экспертные организации, а информация об отказе от принятия товаров и услуг, перечне недостатков и других аспектах оформляется в электронной форме и направляется Поставщику через специализированные системы.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения запроса на разъяснения или отказ от принятия товаров, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные дефекты и недостатки, после чего повторно направить документы для приемки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Статья 5 определяет права и обязанности сторон, в том числе право заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставками, а также возможность выбора способа проведения экспертизы результатов договора и ссылки на недостатки товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при обнаружении недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и обязанности Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, обеспечивать замену субпоставщиков при их неисправности и предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса Поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая уведомление об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, предоставляя гарантийный срок и устраняя недостатки в товарах в течение этого срока.'}, {'title': 'Порядок продления гарантийного срока', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик имеет право на продление срока действия договора до устранения выявленных недостатков, а также на замену товара или возмещение расходов на экспертизу в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на аналогичный период в случае замены товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно пунктам 6.7-6.11 договора, Поставщик несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара, а также обязуется предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.\n В статье 7 указано, что стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.'}, {'title': 'Условия наложения штрафных санкций', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости договора и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер рафа составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также предусмотрены правила начисления пени и штрафов за просрочку исполнения обязательств, с ограничением общей суммы начисленных штрафов Ценой договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства за недопоставленный или переоцененный товар и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа поставщика от передачи товара.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно представленным пунктам, Договор может быть расторгнут в случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, включая'}, {'title': 'Условия отказа от оплаты и расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия, при которых такое расторжение может быть признано необоснованным.\n Также упоминается процедура уведомления о расторжении и освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей.\n Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием всех необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на что сторона должна ответить в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия изменения и срок действия договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о дополнительных сведениях для ускорения рассмотрения спора, а также предусмотрели порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридических актов', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая использование электронных средств связи и почты, а также руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок использования АИС для приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создать СТЕ при её'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Портал поставщиков», и обязуются не требовать дублирования таких документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация поставщика', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов сторон договора, включая юридические адреса, банковские реквизиты и контактную информацию.'}, {'title': 'Условия поставки шин EKKA P823', 'summary': 'Согласно представленной таблице, поставщик предоставляет шину пневматическую EKKA P823 205/50-10 4PR TL стоимостью 6200 руб. за единицу с учетом НДС, общая сумма за 20 единиц составляет 124000 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка: Планшеты, клавиатуры
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме № 734-26/ау/эф по выбору Исполнителя на право заключения договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля грузового
  17 358 362,50 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 225826_Право заключения договора на поставку светотехнической продукции для нужд ООО «БГК» в 2027 году.
  15 556 599,65 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения договора на оказание услуг по доставке персонала филиала на объекты Муравленковской ГПС и Надымской ГПС филиала ПАО «Россети»- Ямало - Ненецкое
  30 908 292,48 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Выполнение работ по оснащению вагонов пассажирских поездов оборудованием информационной магистрали
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, брон
  60 000 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с заменой запасных частей для нужд КП «ВДНХ»
  2 900 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Закупка шин на автомобили (Сезон зима)
  — заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва