Тележка грузовая складная хозяйственная на 2х колесах 150кг

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку складной грузовой тележки', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУК г.\n Москвы "КЦ "Зеленоград" обязуется принять и оплатить поставку складной грузовой тележки, а поставщик - поставить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, поставляемый товар должен быть новым и изготовленным не ранее указанного года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание необходимых документов.\n Цена договора включает НДС, если это не предусмотрено законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно договору, платежи осуществляются в рублях РФ, цена договора является твердой и включает все расходы Поставщика, оплата производится после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно документу, заказчик обязуется оплатить указанную сумму с учетом неустойки за неисполнение обязательств поставщиком, а также подтверждает исполнение обязательств с момента списания средств со своего счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.'}, {'title': 'Обязанности по упаковке и документации', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки товара, сохранность упаковки при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня.\n Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие требованиям договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия и процедура отказа от приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия, направив мотивированный отказ через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки, а при получении запроса от Заказчика на предоставление разъяснений или информации о мотивированном отказе от принятия товаров и услуг, или о перечне дефектов и сроках их устранения, Поставщик должен предоставить необходимые разъяснения или исправить недостатки в соответствии с требованиями Заказчика в течение определенного времени.'}, {'title': 'Основания для оплаты и регистрации исполнения Договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора и ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля за использованием бюджета города Москвы', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства с привлечением субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения договора.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на соответствующий период.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями договора, включая возмещение вреда, убытков и недостатков товара.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.\n За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и не может превышать цену договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае просрочки, вызванной обстоятельствами, не зависящими от них.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при условии поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Условия для отказа от передачи товара', 'summary': 'Договор может быть расторгнут в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушения, подтвержденные экспертизой или законодательством.\n Расторжение договора по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты или необоснованных отказах от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для признания отказа необоснованным', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия, при которых считается недобоснованным отказ Заказчика от подписания документа о приемке, от оплаты товаров, а также установлены правила для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая требования к письменным ответам и уведомлениям.'}, {'title': 'Ответственность за исполнение обязательств в условиях форс-мажора', 'summary': 'Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки действия договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 15 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и должны быть зарегистрированы в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и документов', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления между сторонами могут направляться в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.\n Статья 12.2 указывает на применение действующего законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара через АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно пункту 4.10 статьи, для приемки товара используется АИС «Портал поставщиков», а поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в системе и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных лиц для работы в системе и обеспечивать их электронными подписями.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и предусмотрели возможность безвозмездного доступа к системе для осуществления электронного документооборота.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой шаблон для оформления договора между поставщиком и заказчиком, включая реквизиты сторон, банковские данные и образцы подписей.'}, {'title': 'Условия поставки тележки грузовой', 'summary': 'Договоренность о поставке складной хозяйственной тележки на 2 колесах весом 150 кг, производства КНР, с указанием цены за единицу в 5500 руб., включая НДС, и общей суммы заказа в 16000 руб., включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• услуги по организации мероприятия в рамках проекта Региональный слет "Хранители истории" Тюменская область (ИД 26/66150).
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва