РАСТЕНИЯ КОМНАТНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки растений между бюджетным учреждением и поставщиком', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить растения в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется их принять.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, выпущенный не ранее 2023 года, с условиями поставки и сопутствующих услуг, а также определены условия оплаты и ценообразования, включая НДС.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании документов, подтверждающих поставку и подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в период с 31 августа по 31 октября 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и порядок изменения условий контракта.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня после поставки и предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты приемки и оценивает соответствие поставленных товаров требованиям договора.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть направлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику.\n В случае принятия Заказчиком решения об устранении недостатков/дефектов, он принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n При получении запроса на разъяснения или отказ от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию при выявлении недостатков поставляемых товаров, включая требования к уведомлениям и документации.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, иметь право замены субпоставщиков при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.\n За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер вознаграждения и штрафов зависит от цены контракта: 10% или 5% для вознаграждения и 1000 или 5000 рублей за нарушения, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и неустоек', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать пени за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до полного выполнения обязательств сторонами.'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласился на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через определенные системы.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через функционал АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы в системе и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе, равной бумажным документам.'}, {'title': 'Заголовок: Адреса и реквизиты сторон договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон договора, а именно Государственного бюджетного образовательного учреждения и информацию о необходимости заполнения пустых полей для Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора (Заказчик и Поставщик) согласовали поставку комнатных растений с указанием наименования, сортов, высоты и диаметра горшка, а также цены за единицу и общую сумму заказа.'}, {'title': 'Условия продажи сансевиерии "Геогласс" сорт Лауренти', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, ООО "Геогласс" предлагает сансевиерию домашнюю сорта "Лауренти" высотой 35 см и диаметром горшка 14 см, а также фикус Бенджамина 60 см в пластиковых горшках по различным ценам за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва