tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 ПОЗиС (400 л) с дверью из металлопласта, серебро

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10279824
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	297 300,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	24.08.2026
Приём заявок до	25.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 ПОЗиС (400 л) с дверью из металлопласта, серебро	6.0 шт	49 550,00 ₽	Холодильные, морозильные камеры медицинские

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку холодильников Позис ХФ 400-2', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку холодильников Позис ХФ 400-2 в соответствии с требованиями гражданского законодательства и закона о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтверждаемых электронным документом о приемке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки товаров, соответствующих техническим требованиям, и может осуществлять поставку партиями или с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно пунктам 4.4-4.10, товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием наименования, производителя, места производства, даты выпуска и гарантийного срока.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по качеству и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта, включая их соответствие качеству, количеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.\n Заказчик вправе требовать своевременной оплаты и предоставления документов, подтверждающих происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Поставщик обязуется передавать документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять запреты, установленные правительственными актами.\n Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его недостатков, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств сторонами, исчисляемая от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик может отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.\n Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования в претензионном порядке.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований, приложение документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы.\n Также устанавливаются сроки исполнения контракта, порядок приемки товаров, регистрация контракта в ЕАИСТ и процедура изменения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также должны обеспечить наличие стандартных товарных единиц для оформления документов.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о поставщике и получателе', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Характеристики и оснащение холодильника', 'summary': 'Данный фрагмент описывает характеристики холодильника с антимикробным покрытием, электронным управлением и возможностью записи показаний в энергонезависимую память.'}, {'title': 'Спецификация товара: холодильник фармацевтический', 'summary': 'Спецификация товаров включает холодильник фармацевтический ХФ-400-2 ПОЗиС с указанными характеристиками и ценой за единицу в размере 49550 рублей с НДС, общая сумма за 6 штук составляет 297300 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →