Профиль торцевой для поликарбоната толщиной 10мм, длина 2100мм, бронза

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки профиля для поликарбоната', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _ для нужд ГКОУ СКОШИ № 2 г.\n Москва, Поставщик обязуется поставить профиль торцевой для поликарбоната в соответствии с установленными параметрами и объемом, определенными в технической документации.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а исполнение обязательства по перечислению неустойки в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Изменение условий контракта и сроков поставки', 'summary': 'В представленном фрагменте договора регламентируются процедуры согласования изменений в условиях контракта в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, а также условия поставки и приемки товаров, включая сроки, адрес доставки и требования к качеству и характеристикам товаров.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить улучшенные качественные и функциональные характеристики товара, а также оформить изменения в виде дополнительного соглашения и внести их в Реестр Контрактов ЕАИСТ.\n Поставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после доставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку поставленных товаров, после чего направить Поставщику подписанный электронный Документ о приемке или информацию о выявленных недостатках.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и устранение недостатков', 'summary': 'Заказчик отказал в принятии товара с недостатками и потребовал от Поставщика устранения выявленных дефектов в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать для этого экспертов или экспертные организации, а информация о недостатках и сроках их устранения направляется Поставщику в электронном виде.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика при получении замечаний', 'summary': 'Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию для принятия товаров, а подписанный обеими сторонами электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и требовать разъяснений от Поставщика в случае выявления несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в договоре', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассмотреть вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность за их действия.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения.'}, {'title': 'Гарантии качества товаров и сроки их устранения недостатков', 'summary': 'Согласно статье 6 Контракта, поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, обязуется устранять недостатки в товарах в течение гарантийного срока за свой счет и продлевает гарантию на время устранения выявленных недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену или возмещение расходов на экспертизу, а также на компенсацию убытков в случае отзыва товара.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.\n Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и конкретными правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в случае'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их расчета в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения со стороны поставщика и заказчика, а также специфические требования к участникам котировочной сессии и последствия их несоблюдения.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта согласовали условия, касающиеся ассортимента товаров, порядка их поставки и расторжения контракта, включая одностороннее расторжение и обстоятельства непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать возникающие противоречия и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки исполнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к объективному урегулированию споров через арбитражный суд Москвы, а также к соблюдению срока исполнения контракта в 22 рабочих дня с момента его заключения.'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и юридических актов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут обмениваться уведомлениями в различных форматах, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты получения уведомлений.\n В случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документов, включая создание стандартных товарных единиц и назначение уполномоченных должностных лиц для электронного документооборота.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в автоматизированной информационной системе "Пortal поставщиков", признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Реквизиты организации и банковские данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты организации, включая адрес, контактные данные, идентификационные номера и банковские реквизиты, а также данные лица, уполномоченного на подписание контракта.'}, {'title': 'Условия поставки профиля торцевого', 'summary': 'В таблице приведены характеристики профиля торцевого для поликарбоната толщиной 10 мм и длиной 2100 мм, цвет бронза, производителя ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП», с указанием цены за единицу в размере 157.33 рубля, включая НДС, и общей суммой заказа в размере 7079.85 рублей, включая НДС, для количества 45 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по организации и проведению регионального слета Юннатов Первых. Республика Башкортостан (26_49122)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка товаров (26_46461)
  893 783,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поставку товара (26_65906)
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Замена грязезащитных ковровых покрытий на объектах сети кафе сезон 2026-2027
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Закупка Контактов подв. к КТП 6043Б-У3 400А/380В и непод. к КТП 6043Б-У3 400А 380В
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка ручек оконных для обеспечения потребности ДСК1-Ростокино на 4 квартал 2026г (поставка партиями согласно заявок)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка строительных материалов
  — заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва