ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку хозяйственных товаров, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является получение товара Заказчиком и подписание акта приемки-передачи.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, оплата производится в соответствии с порядком расчетов.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, цена фиксирована и оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется оплатить поставленные товары с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств поставщиком, а также подтвердить исполнение своих обязательств путем списания средств с указанного счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки и условия, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и характеристикам товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 технического задания, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в нем, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и производителе.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг, подтвердив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и устранение недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия, направив мотивированный отказ через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения по запросу, после чего повторно направлять документы для приемки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно статье 4.15, электронный документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта.\n Статья 5 определяет права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов, а также контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля за использованием бюджетных средств и поставок товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за использованием бюджетных средств города Москвы, включая обязанности и права сторон контракта при обнаружении недостатков в поставках и порядок оплаты товаров.'}, {'title': 'Ответственность за субпоставщиков и их замену', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы о стране происхождения товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса в течение пяти календарных дней, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков товара, Заказчик имеет право на его замену или проведение экспертизы с последующим возмещением расходов, а Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставляя гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и убытки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные здоровью, жизни или имуществу Заказчика и третьих лиц в случае ненадежности товара, а также обязан возмещать убытки Заказчика при отзыве товара и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.\n В случае'}, {'title': 'Условия наложения штрафных санкций', 'summary': 'Согласно пунктам 7.2-7.5 контракта, установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, исчисляемые в процентах от цены контракта или в фиксированных суммах в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей при цене контракта до 3 млн рублей и 5 000 рублей при цене от 3 млн рублей.\n Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан возвращать Заказчику излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара, а также не освобождается от обязательств по Контракту даже при уплате неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, а также при отказе Поставщика передать товар.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.5-8.1.1.8, Контракт может быть расторгнут в случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, несоответствия требованиям, нарушений условий Контракта или запретов, установленных законодательством.\n В пунктах 8.1.2.1-8.1.2.2 указаны основания для расторжения Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и отказ от оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приемке товаров, отказе от оплаты, ассортименте товаров, отгрузочной разнарядке и выборе товаров Заказчиком.\n Также описаны процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая сроки и порядок уведомления сторон.\n В документе упоминается освобождение сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Ответственность за неисполнение обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10, стороны договора обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия изменения и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а также согласовывают порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 сентября 2026 года, предусматривая возможность изменения и дополнения путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документов, включая создание стандартных товарных единиц и обеспечение электронного документооборота в соответствии с регламентом системы и законодательством РФ.'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о поставщике и товаре', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте'}, {'title': 'Спецификация товаров для уборки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту документа, стороны согласовали поставку различных товаров для уборки и очистки, включая моющее средство для искусственной кожи и пластиковые ведра с ручками, а также универсальные швабры с липучками и клипсами для салфеток.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка композиций из живых цветов (альстромерии) для нужд Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва