Морской контейнер 20 футов

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки морского контейнера', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию морского контейнера соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразования', 'summary': 'Договором предусмотрено, что поставляемый товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена договора включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата товаров осуществляется Заказчиком после их поставки без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного Документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе о приемке указываются сумма к оплате, размер неустойки, порядок ее расчета и итоговая сумма платежа.\n Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия, фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, его сохранность при транспортировке и уборку упаковки, а также предоставить Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в день поставки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть товар и оформить приемку, подтверждая соответствие количества и качества товара условиям договора.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может отказаться от принятия товаров до устранения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а при получении запроса от заказчика на предоставление разъяснений или информации о мотивированном отказе от принятия товаров и услуг, или о перечне дефектов с указанием сроков устранения, поставщик должен в течение 10 рабочих дней предоставить необходимые разъяснения или исправить недостатки и повторно направить документы для приемки.'}, {'title': 'Условия исполнения и контроль за поставками', 'summary': 'Согласно статье 5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставками и ссылаться на недостатки товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, при выявлении несоответствия поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о недостатках через УАИС «Бюджетный учет», а также своевременно принять и оплатить товар.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать к ответственности за неисполнение обязательств по договору.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить необходимые документы в установленные сроки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Фрагмент регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая качество товара, гарантийный срок и процедуру устранения недостатков, а также порядок действий в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушение договора', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику.\n Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, размер штрафа определяется в порядке, установленном договором, исходя из цены договора.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере, зависящем от цены договора и характера нарушения, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия о неустойке и штрафах', 'summary': 'Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора и основания для отказа от исполнения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения Поставщиком условий договора, включая неподтверждение экспертами нарушений, запрет на действия, установленные правительственным постановлением, несоответствие критериям оценки ФНС и непредоставление документов в срок, а также при неоднократных нарушениях со стороны Заказчика, включая несвоевременную оплату и необоснованный отказ от приемки товаров, предусмотрено расторжение договора.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 8 описаны условия для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также порядок действий в случае непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров.\n Статья 9 освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при ЧС', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — о рассмотрении спора в Арбитражном суде города Москвы.'}, {'title': 'Условия вступления в силу и изменения Договора', 'summary': 'Договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 01.11.2026 г., его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и информацией', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок отправки уведомлений, общие положения, регистрацию исполнения договора в ЕАИСТ, а также включает приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.3 Договора, поставщик обязан создать единицу товара в АИС «Портал поставщиков» и обеспечить электронный документооборот, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, при этом электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно пункту 13.1 статьи, электронные документы, обменяные сторонами в рамках договора, не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для сторон предоставляется бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное бюджетное учреждение «Жилищник Можайского района» и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты организации и банковские данные', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец спецификации к договору, содержащий информацию о товаре (морской контейнер 20 футов), его характеристиках, производителе, модели, количестве, единице измерения, цене за единицу с учетом НДС и общей сумме с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Закупка Контактов подв. к КТП 6043Б-У3 400А/380В и непод. к КТП 6043Б-У3 400А 380В
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка строительных материалов
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Выполнение работ по проведению технологической операции по генерации скрытого изображения в слое резиста на ЭЛУ ZBA-21 на пластинах диаметром 150 мм.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Извещение о проведении сбора коммерческих предложений
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Запрос ТКП на поставку комплекта средств управления Режим-1-01
Лот № 1. Запрос ТКП на поставку комплекта средств управления Режим-1-01
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка
 сварочного оборудования и выполнение всего комплекса мероприятий, связанного с вводом оборудования в эксплуатацию.

  3 416 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва