Панель акустическая ИП Лукьянченко 600*1200*100

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку акустических панелей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются к поставке акустических панелей в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчеты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, маркировка должна содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке, или запрашивает разъяснения и устранение выявленных дефектов в установленные сроки, на что Поставщик обязан ответить в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязаны выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров и должны соблюдать установленные процедуры для обеспечения качества и соответствия товаров условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10 процентов от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей или нет.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик вправе расторгнуть его в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта.\n Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований.\n Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она истребуется.\n Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 31 октября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и становятся неотъемлемой частью контракта с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС для электронного документооборота', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в системе АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных электронной подписью, равную бумажным документам.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит информацию о сторонах договора, их адресах и реквизитах, а также условия доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота.'}, {'title': 'Спецификация акустической панели', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к Контракту, заказана акустическая панель размером 600x1200 мм, весом 8 кг, с лицевой отделкой из акустически прозрачной ткани, обеспечивающей воздухопроницаемость, и обтяжкой лицевой стороны и боковых поверхностей тканью единым полотном без швов.'}, {'title': '', 'summary': 'К сожалению, вы не предоставили текст для суммаризации.\n Пожалуйста, отправьте фрагмент документа, который вы хотите суммаризовать.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва