Чайник электрический Redmond RK-M183 1,7 л

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки бытовой техники для префектуры ЮАО', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _ для нужд префектуры ЮАО г.\n Москвы, Заказчик и Поставщик обязуются выполнить поставку бытовой техники в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2023 года, поставляемый Поставщиком с соблюдением определенных условий и порядка, включая подписание необходимых документов и предоставление сопутствующих услуг.\n Цена контракта и порядок расчетов между сторонами установлены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а оплата товаров считается выполненной с момента списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Изменение условий контракта при уменьшении лимитов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, при уменьшении лимитов бюджетных обязательств Заказчик обязан согласовать новые условия Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с требованиями законодательства.\n Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров качеству и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки в течение одного дня после поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется ежемесячно получать от Поставщика подписанный УКЭП электронный Документ о приемке и комплект документов, подтверждающих качество товара, после чего в течение 20 рабочих дней рассматривать результаты и осуществлять приемку поставленных товаров и услуг на соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно документу, поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет, а заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о недостатках и их устранении должна быть предоставлена через УАИС «Бюджетный учет».\n При положительном решении заказчика о качестве устранения недостатков и'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по разъяснениям и устранению дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять разъяснения или устранять выявленные дефекты и недостатки, а также повторно направлять документы о приемке после устранения замечаний для принятия их Заказчиком.\n Подписанный сторонами электронный документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и проводить экспертизу результатов, а также выявлять и указывать на недостатки поставляемых товаров и требовать объяснений от Поставщика в случае выявления несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в договоре', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней, своевременно принимать и оплачивать товары и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также исполнять другие обязательства в соответствии с законодательством и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия участия в закупках и гарантии качества товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, и соблюдать запреты, предусмотренные постановлением Правительства РФ.\n Поставщик обязуется гарантировать качество товара и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан возместить расходы на экспертизу и заменить товар с недостатками, а также гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки в случае нарушения этих требований.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае ее'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также специфические условия, связанные с законодательством РФ и процедурами закупок.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при ЧС', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке.\n В случае невозможности продолжения поставки товаров в соответствии с условиями контракта до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать споры и претензии через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии.'}, {'title': 'Условия изменения и приемки товаров по Контракту', 'summary': 'Согласно статьям 10.4, 11 и 12 Контракта, споры по нему разрешаются в Арбитражном суде города Москвы, контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 сентября 2026 года, изменения и дополнения к Контракту возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и уведомлениями', 'summary': 'Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными в день фактического получения при использовании почты и в день отправки при использовании факсимильной связи и электронной почты.\n Стороны руководствуются законодательством РФ в том, что не урегулировано контрактом.\n Заверение подписью Заказчика является основанием для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также соглашение на проверки со стороны органов власти.'}, {'title': 'Порядок работы Поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом.'}, {'title': 'Юридическая сила электронных документов', 'summary': 'Стороны признают юридическую силу электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью и согласовывают порядок их использования в рамках контракта, исключая необходимость дублирования на бумажных носителях за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и условия поставки оборудования', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Условия поставки электрического чайника Redmond RK-M183', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказан один электрический чайник модели Redmond RK-M183 объемом 1,7 л с функцией автоматического отключения и другими характеристиками, стоимостью 2500 руб. с НДС за штуку, общая сумма заказа составляет 16000 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Анализ рынка с целью определения НМЦ на выполнение работ и оказание услуг по организации и проведению программы поддержки реализации проектов Национальной техно
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва