ИБП Powercom Macan Comfort MAC-2000 с двойным преобразованием

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку ИБП для ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются к поставке источников бесперебойного питания для нужд ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ" в 2026 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязательства по поставке и приемке товаров', 'summary': 'ИК обязуется поставить новые источники бесперебойного питания в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, включая'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно указанным пунктам контракта, стороны используют усиленные квалифицированные электронные подписи для оформления документов через автоматизированную информационную систему.\n Оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате и возможные штрафы.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемка', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, при этом допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, и товары должны соответствовать качеству и характеристикам, предусмотренным техническим заданием.\n Возможна поставка улучшенных товаров с соответствующими изменениями, оформленными в виде дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия транспортировки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке и уборку упаковки после доставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и предоставить возможность Поставщику устранить недостатки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан формировать и направлять Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и услуг, а также о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае положительного решения Заказчика по устранению недостатков или'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе поставки товаров и услуг, включая предоставление документации и устранение выявленных недостатков, а также к подписанию электронного документа о приемке, являющегося основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлениям', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять определенные действия: Поставщик должен осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также предоставлять письменные ответы в установленные сроки и реагировать на замечания контрольных органов.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары согласно условиям контракта.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательство РФ и выполнять дополнительные обязательства, предусмотренные контрактом и законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, товар должен соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании.\n Гарантийный срок на товары определяется в техническом задании и продлевается на время устранения выявленных недостатков.\n В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены ограничения на общую сумму штрафов за нарушение обязательств.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к одностороннему отказу от исполнения контракта по инициативе поставщика.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных условий и требований законодательства.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в электронном виде через подписание дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно Контракту, исполнение его условий подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе, при этом электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Регистрационные данные и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 Контракта определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи Сторон, где Заказчиком является Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы, а реквизиты Поставщика указаны не полностью.'}, {'title': 'Технические характеристики источника питания', 'summary': 'Договор содержит информацию о сторонах сделки, технические характеристики поставляемого оборудования и условия его эксплуатации, а также гарантийные обязательства.'}, {'title': 'Условия поставки ИБП Powercom Macan Comfort MAC-2000', 'summary': 'ИБП Powercom Macan Comfort MAC-2000 с двойным преобразованием, мощностью 2000 ВА и активной мощностью 2000 Вт, предназначен для обеспечения бесперебойного питания на протяжении 5 минут при полной нагрузке, имеет 9 выходных разъемов и стоит 47907.67 руб. с НДС за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва