Карта бесконтактная Mifare 1К без номера

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки бесконтактных карт', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _ от г.\n Москвы, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять бесконтактные карты в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, с учетом положений Гражданского кодекса и Федерального закона № 44-ФЗ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки новым и с годом выпуска не ранее 2025 года.\n Поставка осуществляется силами Поставщика, а моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по контракту производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и финансируется за счет средств от приносящей доход деятельности.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести приемку товаров и услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией через автоматизированные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за порядком и сроками их выполнения.\n Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком, включая проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках товаров и порядок действий при их обнаружении, а также обязанности и права сторон в процессе поставки товаров.'}, {'title': 'Условия приемки и ответственность поставщика', 'summary': 'Согласно статье 5 Контракта, Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, имеет право привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление документов, информацию о ходе исполнения контракта, уведомление об изменении фактического местонахождения, соответствие законодательству и требованиям к участникам закупки, а также соблюдение запретов, установленных правительственными актами.\n Кроме того, Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок товаров определяется в Техническом задании.\n В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и зависит от его стоимости, а также от характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы.'}, {'title': 'Ограничения на штрафы и ответственность', 'summary': 'Согласно Контракту, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий контракта и несоблюдении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии их подтверждения в установленном порядке.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона обязана уведомлять другую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлевать срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.\n Также определен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия вступления контракта в силу, его сроки и порядок изменения.'}, {'title': 'Подписание и регистрация дополнительных соглашений', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему могут заключаться в электронном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания, при условии соответствия законодательству.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств Поставщиком, это является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 12.4 и 13 Контракта, стороны обязуются использовать приложения № 1 и № 2, а также осуществлять электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» с применением УКЭП для обмена документами и информацией в соответствии с установленными регламентами.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их получение и регистрацию без дополнительных платежей.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В данном фрагменте приведены юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи сторон договора, а также контактные данные Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы и указаны пустые поля для ввода данных поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести у поставщика партию из 200 штук бесконтактных карт Mifare 1К с определенными характеристиками по цене 3800 рублей за партию, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва