Сиденье для унитаза с крышкой BelBagno BB870SC быстросъемное белое

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку сидений для унитаза', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения обязуется приобрести у поставщика сиденья для унитаза в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2023 года, а Поставщик обеспечивает его поставку и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по контракту производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и порядок ее расчета.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные контрактом сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и характеристикам товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 документа, товары, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ за счет Поставщика.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.'}, {'title': 'Условия упаковки и документы приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать маркировке и обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.\n Уборка упаковки и предоставление отчетных документов, сертификатов и других подтверждающих качество товаров документов являются обязанностями Поставщика.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения электронного Документа о приемке от Поставщика осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и предоставить Поставщику информацию о результатах в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения по запросу, а также повторно направлять исправленные документы и товары после устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно статье 4.15, подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и их регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Статья 5 определяет права Заказчика, включая требование к надлежащему исполнению обязательств Поставщиком, право на получение документов, подтверждающих исполнение обязательств, возможность запроса информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности и права сторон договора при обнаружении несоответствий в поставках товаров, а также порядок взаимодействия сторон в случае выявления недостатков и приостановления поставок.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и обязанности Поставщика', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по контракту.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязуется уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, выполнять обязательства в соответствии с законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу обнаруженных недостатков товара с последующим возмещением расходов на экспертизу, а Поставщик обязан заменить товар при выявлении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Условия возмещения убытков и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям договора, убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а также установлена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов на стороны контракта', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются условия наложения штрафов на поставщика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с учетом стоимости контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются условия начисления пени и штрафов за просрочку исполнения обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков поставки или отказа Поставщика от передачи товара.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.6-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае несоответствия поставщика требованиям, нарушений условий контракта, подтвержденных экспертизой, или нарушения запрета, установленного постановлением правительства РФ.\n В пунктах 8.1.2.1-8.1.2.2 указаны основания для расторжения контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия отказа от оплаты и расторжения контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия для расторжения контракта, включая недобросовестные действия заказчика и процедуру одностороннего расторжения, а также освобождение сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, стороны обязаны уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств в течение 5 календарных дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно пункту 10 договора, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, подписанные усиленными электронными подписями.\n В случае неурегулирования спора в претензионном порядке, предусмотренном подпунктами 10.3.1-10.3.4, который включает письменное обращение с указанием всех необходимых данных и документов, стороны вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы для разрешения спора.'}, {'title': 'Условия изменения и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к соблюдению процедуры урегулирования споров через Арбитражный суд города Москвы, а также к регистрации контракта и его изменений в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений путем подписания дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридической силы', 'summary': 'Согласно пунктам 12 и 13 документа, стороны договорились о порядке направления уведомлений, включая использование электронных средств связи, а также о необходимости регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и включении приложений в качестве неотъемлемой части контракта.'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и взаимодействия с Заказчиком, включая создание стандартных товарных единиц и назначение уполномоченных должностных лиц для электронного документооборота.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Пortal поставщиков» для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой шаблон договора с указанием реквизитов сторон и формой для спецификации товаров.'}, {'title': 'Условия поставки унитазного сиденья BelBagno BB870SC', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, товаром является быстросъемное сиденье для унитаза белого цвета с микролифтом из дюропласта модели BelBagno BB870SC, стоимостью 3340 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва