Видеоэндоскоп промышленный iCartool экран 5", 2Мп, 2 камеры, 10м, 8 мм сменный зонд IC-V116A-10

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки видеоэндоскопа', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, последний обязуется поставить видеоэндоскоп промышленного назначения, а Заказчик - принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и сопутствующие услуги', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара Заказчику с подписанием необходимых документов.\n Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, не подлежит изменению в процессе исполнения договора.\n Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ о приемке содержит информацию о сумме оплаты, неустойке, порядке ее расчета и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными после списания средств со счета.\n Установлены сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения этих параметров по согласованию сторон.\n Изменения в договор оформляются дополнительным соглашением.\n Поставщик осуществляет доставку товара и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, уборка и вывоз упаковки от товара осуществляются за счет поставщика в день поставки, а также поставщик предоставляет заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, и в течение 30 рабочих дней заказчик должен провести приемку товаров и услуг, оформив подписанный УКЭП электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, после чего Заказчик должен провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора.\n Заказчик обязан направить Поставщику информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», подписанную УКЭП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и устранения дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая УКЭП электронный документ о приемке, если не требуются разъяснения или устранение дефектов.\n В случае обнаружения дефектов или предоставления замечаний, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить разъяснения или исправленный комплект документации.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, получения соответствующих документов, запроса информации о ходе исполнения договора и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, при выявлении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить о недостатках в течение 5 рабочих дней и принять и оплатить товар в соответствии с договором.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность за их действия.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары согласно условиям договора, предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения.'}, {'title': 'Обязательства по соответствию законодательству и гарантии качества', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соответствовать законодательным требованиям к участникам закупок и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в рамках гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик имеет право на проведение экспертизы выявленных недостатков товара с последующим возмещением расходов на экспертизу, а также на замену товара с продлением гарантийного срока на замененный товар.\n Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред, причиненный в результате несоответствия товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия возмещения убытков и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами, а также возмещают убытки и гарантируют предоставление полной и достоверной информации о товаре, при этом на Поставщика возлагается ответственность за недостатки товара в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов на поставщика и заказчика', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также зафиксированы процентные ставки и фиксированные суммы штрафов в зависимости от стоимости договора и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств сторонами предусмотрено начисление пени в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от соответствующей суммы договора, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрена уплата неустойки и возможность применения иных форм ответственности, подтверждаемых фото- и видеоматериалами.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине сторон', 'summary': 'Договор предусматривает возможность его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая несоответствие техническим требованиям, нарушение условий Договора по результатам экспертизы, несоблюдение запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствие критериям оценки.\n Также предусмотрено расторжение Договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия для признания отказа необоснованным', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия, при которых отказ Заказчика от подписания документа о приемке или оплаты товаров считается необоснованным, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая требования к обстоятельствам непреодолимой силы.'}, {'title': 'Ответственность за исполнение обязательств в условиях форс-мажора', 'summary': 'Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки действия договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года, требует регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ и предусматривает возможность изменения и дополнения путем подписания дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации.'}, {'title': 'Порядок и формы уведомлений сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 12.1 и 12.2, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, с определением даты их получения.\n В пункте 12.3 указано, что полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Пункты 12.4 и 12.5 касаются приложений к договору и особых условий электронного взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Порядок приемки товара через АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно пункту 4.10 статьи, для приемки товара используется АИС «Портал поставщиков», а поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в системе и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных лиц для работы в системе и обеспечивать их электронными подписями.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и установили, что такие документы не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрационные данные поставщика и банковские реквизиты', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец юридического документа с указанием реквизитов сторон, банковских данных и приложения в виде спецификации товаров.'}, {'title': 'Технические характеристики камеры и зонда IC-V116A-10', 'summary': 'Договоренность о приобретении комплекта для видеонаблюдения iCarTool IC-V116A-10-8-2, включающего в себя два устройства с двумя камерами 2Мп, разрешением 1280х720, углом обзора 78 градусов и длиной зонда 10 мм, с возможностью замены на сменный зонд длиной 100 мм, стоимостью 25000.00 единиц за штуку.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва