ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку средств для обработки воды', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются поставлять средства для обработки воды в бассейнах ГБУЗ "ДГП № 42 ДЗМ" в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется Поставщиком с момента доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять ее партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке за счет поставщика.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки после получения соответствующих уведомлений через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017.\n Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств ограничена ценой контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставки', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товаров'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает условия для одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или приемки товаров заказчиком, а также другие нарушения обязательств.\n Также указан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и сроки для ответа на предложение о расторжении.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются требования к оформлению претензии, включая указание адресата, суммы требований и приложение документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок действия контракта с момента подписания, порядок приемки товаров и необходимость регистрации контракта в ЕАИСТ, а также процедура изменения и дополнения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с соблюдением определенных правил их получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны юридические и фактические данные детской городской поликлиники № 42 Департамента здравоохранения города Москвы, включая адреса, контактную информацию, реквизиты и данные о руководителе учреждения.'}, {'title': 'Спецификация товаров для бассейна', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставлять буферный раствор для тестирования качества воды в бассейне, включая набор для pH и редоокс OSF, упакованный в один флакон по 50 мл каждого из трех типов с различными характеристиками, с ценой за единицу в размере 6110 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• поставка расходных материалов для научно-исследовательской деятельности
  2 987 040,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225967 Технические газы для АО "ТомскРТС"
  1 839 409,50 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка железного купороса для нужд филиала АО «РИР Энерго»-«Воронежская генерация» в 2026 году.
  1 101 660,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка грунт-эмали
  461 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Катализатор платина на оксиде алюминия
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка вспомогательных материалов для производства спирта этилового, ректификованного из пищевого сырья для нужд ООО «Премиум»
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Срочно. Конструкционный клей
  140 000,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Поставка противогололедного средства
  239 430,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва