Амикацин пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1 г фл. №1х1 Красфарма ПАО Россия

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки амикацина по государственному контракту', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, последний обязуется поставить товар Амикацин в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, установленными в приложениях к контракту.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется оплатить товар, поставляемый Поставщиком в соответствии с условиями Контракта, при условии, что товар будет новым и выпущен после 2023 года.\n Поставка товара осуществляется силами Поставщика с доставкой и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, производить оплату в рублях РФ, цена контракта включает все расходы Поставщика и является неизменной на весь срок действия контракта.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан принять товар в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке и имеет право на удержание неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, а также обязанность по перечислению неустойки в бюджет в случае необходимости.\n Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать новые условия контракта в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, при этом допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставка осуществляется собственным транспортом поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за его счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара и сопутствующих услуг.'}, {'title': 'Процедура подтверждения приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленном товаре в течение 5 рабочих дней за свой счет и направить копию мотивированного отказа Грузополучателя Заказчику.\n В течение 3 рабочих дней после получения подписанных Грузополучателем документов отгрузки, Поставщик должен сформировать и направить электронный Документ о приемке и его бумажные копии для последующей передачи Заказчику.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров и услуг, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик обязан формировать и направлять Поставщику в электронной форме информацию о недостатках товаров и услуг, а также о принятии поставленного, в случае соответствия требованиям и устранения выявленных недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выбирать способ проведения экспертизы результатов, предоставлять разъяснения по запросам контрольных органов и реагировать на недостатки товаров.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней, своевременно принимать и оплачивать товары и рассматривать уведомления о приостановлении поставки.'}, {'title': 'Права и обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставлять товары.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы, информацию о ходе исполнения обязательств и уведомить о изменении своего фактического местонахождения, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и предоставить гарантийный срок, в течение которого он обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или при отзыве товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара до передачи', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и варьируются в зависимости от того, превышает ли она 3 млн рублей или нет.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара грузополучателю'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты со стороны Заказчика, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Грузополучателем.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней, что влечет продление сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, прежде чем обращаться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, при'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, поставщик может продлить срок исполнения обязательств в случае претензионной работы заказчика, а также предусмотрено изменение и дополнение Контракта по соглашению сторон с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных процедур.'}, {'title': 'Общие положения и приложения к контракту', 'summary': 'Стороны руководствуются законодательством РФ и нормами, регулирующими исполнение контракта и регистрацию в ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен документами и информацией через АИС.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать единичный товарный элемент (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.1 статьи, электронный документооборот между сторонами осуществляется без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи государственного казенного учреждения города Москвы, выступающего в качестве заказчика, а также указаны пробелы в информации о поставщике.'}, {'title': 'Регистрационные данные и реквизиты сторон', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов сторон и спецификации товаров, предназначенную для использования в договоре.'}, {'title': 'Условия поставки продукции ПАО "Красфарма"', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, Публичное акционерное общество "Красфарма" установило цены на упаковку в размере 98.37 за единицу и общую стоимость партии в 2951.10 за 17 упаковок.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва