Плед флисовый "Silvano Textile" 110х150 см, цвет серый

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пледов государственным учреждением', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку пледов в соответствии с техническим заданием и спецификациями, соблюдая требования законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен в контракте.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законом, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан подписать электронный документ о приемке товаров с УКЭП после устранения выявленных недостатков, а также может провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.\n Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами, а Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение трех рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту и уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать законодательные требования и условия Контракта.\n Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, с возможностью замены товара при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за качество и безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также за возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и неустоек', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств после заключения контракта.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, с возможностью приемки товаров после этого срока при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товарно-экономического учета (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», а также обеспечить работу в данной системе, включая назначение уполномоченных лиц и использование усиленной квалифицированной электронной подписи.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, обменяющихся в рамках исполнения контракта.'}, {'title': 'Заголовок: Реквизиты и адреса сторон договора', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы Геронтологического центра «Западный», а также предусмотрено место для аналогичной информации от Поставщика.'}, {'title': 'Сведения о банке и платежных реквизитах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначили условия поставки флисового пледа размером 110х150 см, производителя "Silvano Textile", с указанием характеристик, количества в 50 штук, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва