Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении, секции, клубе, кружке, А4, 60 листов

44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки журнала учета работы педагога', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить журнал учета работы педагога для нужд ГБПОУ ФК № 35 в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать необходимые документы.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, с учетом налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик освобождается от обязательств по оплате после списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта, с использованием только представителей поставщика, иначе ответственность за неисполнение обязательств переходит к Поставщику.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их поставка с улучшенными характеристиками при условии оформления дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия выполнения погрузочно-разгрузочных работ и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик также отвечает за уборку и вывоз упаковки и предоставление отчетных документов, подтверждающих качество товара, в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, информация о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП, а Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить запрошенные разъяснения.\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе устранения выявленных дефектов и недостатков, а также к подписанию электронного документа о приемке товаров, что является основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и предоставления соответствующих документов, а также может запрашивать информацию о ходе исполнения контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязанностей, включая контроль за поставками, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить необходимые документы.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара и его российское производство, а также информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, изменении своего местонахождения и соответствовать законодательным требованиям.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на товары определяется в техническом задании, а при обнаружении недостатков в период гарантии Поставщик обязан их устранить за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от Цены контракта в случае превышения указанной суммы.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В контракте установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Ограничение размера штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 контракта, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия ответа на запросы и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны предоставить письменный ответ в течение пяти календарных дней с момента получения запроса, а одностороннее расторжение контракта возможно при соблюдении определенных требований законодательства.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а только затем обращаться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия и порядок предъявления претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это означает признание требований претензии.\n В претензии должны быть четко указаны данные сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до 30 октября 2026 года, при этом приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, его изменения и дополнения возможны в электронном виде и становятся неотъемлемой частью документа с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракту условиям законодательства — регистрироваться в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения о его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения и приложения к электронному взаимодействию, включая проверку стандартных товарных единиц в АИС "Портал поставщиков".'}, {'title': 'Условия использования АИС для документооборота', 'summary': 'Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» безвозмездно для осуществления электронного документооборота.\n Документ содержит реквизиты и подписи сторон, включая юридические адреса и контактную информацию Заказчика и места для заполнения аналогичной информации Поставщиком.'}, {'title': 'Спецификация на журнал учета работы педагога', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали поставку журнала учета работы педагога дополнительного образования в формате А4, 60 листов, с картонной обложкой и без нумерации страниц, на сумму 34506.00 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Изготовление бланка
  44 500,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка периодических подписных изданий
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции - сборника «Труды Института российской истории. Вып. 20»
  63 067,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Предоставление услуг по разработке и реализации digital-проекта «Адвент-календарь» для ООО «ДМ»
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению и поставке тиража альбома Лев Бакст. «Серов и я в Греции. Дорожные записи» из серии «Земной шар глазами художника» к выставке «
  650 130,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка полиграфической продукции
  161 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка ламинатора для нужд ИТАР-ТАСС
  279 525,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Изготовление печатной продукции
  334 600,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва