tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Ремонт медицинского оборудования

223-ФЗРаботаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10277754
Заказчик	Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	49 742,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	20.08.2026
Приём заявок до	21.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Ремонт медицинского оборудования	1.0 усл. ед	49 742,00 ₽	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия оказания услуг и расчетов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Государственным автономным учреждением и Исполнителем в г.\n Москва, Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результаты услуг и произвести оплату в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена за услуги по ремонту медицинского оборудования составляет определенную сумму, включая НДС, который может не облагаться в соответствии с законодательством.\n Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке.\n Оплата производится в рублях РФ после фактического оказания услуг без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, исполнитель обязан сформировать документ о приемке в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков», а оплата производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.\n В случае нарушения обязательств исполнителем, заказчик оплачивает услуги с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Порядок сдачи-приемки услуг и документов', 'summary': 'Исполнитель обязан представить отчетную документацию и электронный документ о приемке услуг в течение 5 рабочих дней после их оказания, а Заказчик должен рассмотреть результаты и провести приемку в течение 20 рабочих дней, подтвердив соответствие услуг требованиям договора и технического задания.'}, {'title': 'Процедура обратной связи и устранения недостатков услуг', 'summary': 'Исполнитель обязан предоставить разъяснения по запросу Заказчика и устранить выявленные недостатки в оказанных услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен направить соответствующую информацию через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Заголовок: Права Заказчика по устранению недостатков и контролю услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков и предоставления отчетной документации, а также вправе контролировать объем и сроки оказания услуг и обращаться с запросами о ходе выполнения работ с последующим получением письменных ответов в течение пяти рабочих дней.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при обнаружении недостатков услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения контрольными органами несоответствия услуг требованиям задания, Заказчик обязан сообщать о недостатках и принимать услуги, а Исполнитель вправе требовать своевременного подписания Документа о приемке и оплаты услуг, а также привлекать соисполнителей для выполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по Договору', 'summary': 'Исполнитель обязан обеспечить качество услуг, соответствие их требованиям безопасности и стандартам, а также устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по Договору', 'summary': 'Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о приостановлении оказания услуг, а также предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства РФ и уведомить о смене фактического местонахождения в течение пяти календарных дней.\n Кроме того, Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и не обрабатывать персональные данные.'}, {'title': 'Обязательства по конфиденциальности и защите данных', 'summary': 'Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения договора, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Гарантии и ответственность сторон', 'summary': 'Исполнитель обязуется гарантировать качество услуг, устранять недостатки и возмещать вред, а также несет ответственность за нарушение сроков и предоставление полной информации об услугах в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств исполнителем составляет 10% или 5% от цены договора в зависимости от её размера.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не должна превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств ограничена ценой договора, а также предусмотрены условия освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая оказание услуг ненадлежащего качества или неоднократное нарушение сроков.'}, {'title': 'Условия и последствия нарушения сроков оказания услуг', 'summary': 'Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество оказания услуг, иначе это может привести к расторжению договора по указанным в пунктах 8.1.1.3-8.1.1.7 основаниям.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки услуг со стороны Заказчика, а также при невыполнении Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с установленными процедурами и законодательством.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, обеспечение исполнения обязательств не предусмотрено.\n Статья 10 регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 10.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и оформления претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок подачи претензий, их содержание и приложения, а также условия разрешения споров и сроки исполнения обязательств по договору, включая порядок его изменения и дополнения.'}, {'title': 'Уведомления и прочие условия договора', 'summary': 'Согласно статье 13, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а статья 14 касается особых условий электронного взаимодействия сторон до 31.03.2027 года.'}, {'title': 'Обмен УКЭП и электронными документами через АИС', 'summary': 'Исполнитель и Заказчик осуществляют обмен электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через АИС «Портал поставщиков», признавая их юридическую силу равной бумажным документам.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно статье 15, Заказчик и Исполнитель обмениваются юридическими и фактическими адресами, контактными данными и реквизитами для осуществления взаимодействия в рамках Договора.'}, {'title': 'Указание реквизитов сторон договора', 'summary': 'Данный фрагмент содержит образец реквизитов организации и пример заполнения сметы, где итоговая стоимость услуг рассчитывается с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем котировочной сессии цене договора.'}, {'title': 'Отказ от НДС', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, налог на добавленную стоимость (НДС) не облагается.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →