ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОФИСНЫЕ

44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку информационных табличек для школы № 1550', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 1550" и поставщик обязуются поставку информационных табличек для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающий в роли поставщика, освобождается от уплаты налогов и сборов, связанных с оплатой контракта, если они подлежат уплате заказчиком.\n Оплата производится в рублях РФ, цена единицы товара, работы или услуги является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и поставка осуществляется по адресу, указанному в нем.\n При улучшении качества и характеристик товара, это должно быть оформлено дополнительным соглашением и внесено в реестр контрактов.\n Поставка товаров производится за счет поставщика, включая транспортные расходы.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнить монтажные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение двадцати рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, и в случае обнаружения недостатков, уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура рассмотрения и приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках поставленных товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при положительном решении Заказчика, товары и услуги принимаются, и Заказчик подписывает электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимую информацию в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Устранение дефектов и документальное подтверждение', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан в установленный срок устранить замечания и направить исправленную документацию, а также повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов и предоставления информации о ходе исполнения обязательств по Контракту.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая контроль за сроками и качеством поставок, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае необходимости, а также запроса разъяснений от Заказчика.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязательства по предоставлению документов и информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие российское происождение товара, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.2-6.5 Контракта, гарантийный срок товаров определяется в Техническом задании (Приложение № 1), при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Поставщик обязан их устранить за свой счет, а в случае отказа от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантируя возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки в случае ее'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от суммы контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленным пунктам, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также в случае подтвержденных нарушений условий контракта по результатам экспертизы или нарушения установленных запретов.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с невыполнением обязательств заказчиком.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются отвечать на письменные запросы в течение 5 календарных дней и могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий, порядок их подачи и приложения необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также указаны сроки исполнения контракта и порядок его регистрации.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к Контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания Сторонами.\n Дополнительные соглашения подлежат регистрации и являются частью Контракта.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Стороны договорились о порядке исполнения контракта, включая регистрацию в ЕАИСТ и использование приложений к контракту.\n Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен документами и информацией через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Стороны договорились о порядке использования функционала АИС «Портал поставщиков» для организации электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Заголовок: Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Согласно статье 14, в договоре указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон: государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1550» и поставщика, а также подпись директора школы Лукьянова С.В. для подписания контракта.'}, {'title': 'Сведения о банке и платежных реквизитах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон и детализационные характеристики трех видов рамок, предназначенных для различных целей, включая настольные и настенные варианты с различными материалами и цветами багета, а также указана стоимость каждой позиции.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчиком предусмотрено приобретение таблички из оргстекла с декоративными держателями и рамки безбагета формата А3 для размещения на стене.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка хозяйственных товаров
  411 204,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на поставку ванны моечной для нужд ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф.Филатова ДЗМ»
  30 266,53 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Моющие средства
  99 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на изготовление мягкого инвентаря (чехлы) (Т2026-003)
  12 458 375,80 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для периферийного оборудования.
  3 054 843,69 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Веник Venik Brooms сорго 5-ти прошивной 91*25 см
  237 500,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка снегоуборочных лопат для нужд ГБУ «Жилищник Нагорного района»
  1 450 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва