ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки строительных материалов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2025» и поставщик обязуются поставлять строительные материалы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, а оплата по контракту производится в рублях РФ с твердой ценой, не подлежащей изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом о контрактной системе.\n Оплата осуществляется без авансового платежа после фактической поставки товаров, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, с возможностью улучшения характеристик товара по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и направить исправленный комплект документации.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны соблюдать процедуру устранения недостатков и приемки товаров, а также подписания УКЭП электронного Документа о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно указанному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками товаров, включая уведомление о недостатках и требование подписания электронных документов о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара или непредоставления полной информации о нем.'}, {'title': 'Утверждение правил начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте документа устанавливаются правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также конкретные процентные и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка может быть исключена по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства и уплатить неустойку, не освобождаясь от исполнения обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны условия для расторжения контракта в одностороннем порядке, включая неоднократный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Определен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и требования к одностороннему расторжению в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора.\n В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта с момента подписания.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных правил доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией через АИС «Портал поставщиков», а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели бесплатный доступ к электронной системе для осуществления документооборота.'}, {'title': 'Регистрационные данные школы № 2025', 'summary': 'Школа № 2025 в Москве предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций.'}, {'title': 'Спецификация товаров для водопроводной системы', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на полипропиленовые фитинги и трубы, включая приварной тройник, углы, отводы и трубы различного диаметра, предназначенные для использования в системах с рабочей средой водой и максимальным давлением до 25 бар.'}, {'title': 'Характеристики полипропиленовых муфт и труб', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются характеристики различных типов полипропиленовых фитингов и муфт, предназначенных для соединения полипропиленовых труб методом тепловой сварки, с указанием максимальной рабочей температуры до 90 градусов Цельсия и максимального рабочего давления до 25 бар.'}, {'title': 'Спецификация фитинга для полипропиленовых труб', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются характеристики и цены на различные типы фитингов и кранов, предназначенных для соединения полипропиленовых и латунных систем трубопроводов, используемых в системах отопления и водоснабжения.'}, {'title': 'Характеристики сантехнической фурнитуры', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на сантехническую фурнитуру, включая муфты, тройники, краны и заглушки, а также комплект разъемных соединений для циркуляционных насосов.'}, {'title': 'Спецификации воздушных фильтров ФИЛЬТРТРЕЙД', 'summary': 'Краткая суммаризация: В представленном тексте содержатся технические характеристики и цены на различные модели воздушных фильтров, производимых ООО "ФильтрТрейд", включая размеры, класс очистки и количество единиц товара в упаковке.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включая воздушные фильтры различных моделей и подводку гибкую Акватехник 3/4" 3 м, предназначенные для использования в медицинских учреждениях, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Характеристики фурнитуры для сантехники', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны технические характеристики и цены на фурнитуру для сантехники, включая тройник переходной 252025 мм из полипропилена с типом присоединения VALFLEX и стоимостью 30 единиц за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Тадалафил ВЕРТЕКС табл. п/пл/об. 5 мг уп. яч. конт. N 14х1 АО "ВЕРТЕКС" Россия
  42 671,72 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка композиций из живых цветов (альстромерии) для нужд Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва