Клей для камня ELKAY Granit EB30 0,8 кг

44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки клея для дорожного хозяйства', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять клей для дорожного хозяйства в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2026 года, поставляемый Поставщиком с учетом сопутствующих услуг и подписания необходимых документов, по цене, включающей НДС или без него в зависимости от условий контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять её партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества и характеристик товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно пунктам 4.4-4.10 договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов, а также организовать уборку упаковки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть результаты поставки и принять товар, если он соответствует требованиям.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется передавать документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять запреты, установленные правительством РФ.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от соответствующей суммы контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других нарушений условий контракта.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а в случае их возникновения срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований и приложения необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами их отправки и считаются полученными в определённые сроки.\n В случае'}, {'title': 'Приложения к контракту и условия электронного взаимодействия', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация и ведение электронного документооборота', 'summary': 'Стороны обязуются организовать электронный документооборот, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Заголовок: Адреса и реквизиты сторон договора', 'summary': 'Договор содержит информацию о сторонах с указанием их юридических и фактических адресов, контактных данных и реквизитов, однако информация о Поставщике и подписанте неполная.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Спецификация товаров включает клей для камня ELKAY Granit EB30 весом 0.8 кг, предназначенный для использования с различными материалами, с указанием производителя, модели, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• 225825_Право заключения договора на поставку товаров хозяйственного назначения для нужд ООО «БГК» в 2027 году.
  10 695 729,11 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• 225831_Право заключения договора на поставку источников тока химических и физических для нужд ООО «БГК» в 2027 году.
  5 036 962,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• 225886 Поставка кислоты ОЭДФ для ООО "БГК"
  4 365 369,65 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка полиуретанового клея для резиновой крошки с целью содержания парковых зон
  911 205,10 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка питательных сред
  994 299,20 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Кварцит молотый
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Кварцит молотый
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка контейнеров для мусора
  3 067 050,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва