Лента малярная

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку строительного товара', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение "Домисолька" и поставщик обязуются к поставке строительного товара (лента малярная) в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и поставлен силами Поставщика.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него, а также возможное уменьшение суммы платежа на налоги и сборы в соответствии с российским законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.5 договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Обязанности по маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки, после чего Заказчик в течение 20 рабочих дней проводит приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Порядок проверки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Заказчик также обязан использовать Универсальную автоматизированную информационную систему для предоставления разъяснений, отказа от принятия товаров или информации о выявленных недостатках, которые должны быть направлены Поставщику в электронной форме с электронной подписью.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять недостатки в товарах и предоставлять разъяснения по запросам Заказчика в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный Документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за использованием бюджетных средств и качеством поставляемых товаров, а также своевременно обмениваться информацией и принимать меры при выявлении недостатков или несоответствий условиям договора.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также выполнять гарантийные обязательства по качеству товара.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями договора, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки исполнения гарантийных обязательств, составляет 10% от цены договора, если последняя не превышает 3 млн рублей.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В случае неисполнения обязательств сторонами договора предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также начисление пени за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора.'}, {'title': 'Ограничение размера штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов нарушений.\n В статье 8 установлен порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по инициативе Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик может быть признан нарушившим его в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности поставок, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязанности по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтверждении нарушений условий договора экспертизой.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его одностороннего расторжения Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение договора по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия и порядок расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны отвечать на письменные запросы в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение договора возможно при соблюдении определенных требований и уведомлении другой стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения договора, включая сроки и порядок приемки товаров.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к договору', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, его изменения и дополнения могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде, вступая в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией, а также соблюдать регламент ведения АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать функционал АИС «Портал поставщиков» для организации электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи Государственного автономного учреждения', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Государственного автономного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детский музыкальный театр «Домисолька», а также'}, {'title': 'Спецификация товаров для договора', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, заказчик ГАУДО «Домисолька» и поставщик согласовали спецификацию на поставку малярной ленты шириной 50 мм, длиной 50 метров, желтой расцветки, предназначенной для внутренних работ, в количестве 50 штук по цене 120 рублей за штуку без учета НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва