Бензопила CHAMPION 251-18

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку бензопилы для аварийных работ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку бензопилы для аварийно-восстановительных работ в 2026 году в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа и в безналичном порядке через банковский перевод на счет Поставщика с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и техническим заданием в период с 26 августа по 30 октября 2026 года с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, а также содержать определенные реквизиты.\n Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, и в течение одного дня убрать упаковку.\n Заказчик имеет 15 рабочих дней на приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также может отклонить их в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, УАИС «Бюджетный учет» используется для обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком, включая подписание электронных документов УКЭП и направление их через АИС «Портал поставщиков».\n В случае необходимости устранения недостатков или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к обмену документацией и УКЭП электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения договора и контроля за поставками.'}, {'title': 'Обязанности сторон по качеству и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и сообщать о них в течение 2 рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет».\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и имеет право на замену субпоставщика в случае его ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, если это требуется законодательством.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать запреты, установленные правительственными актами.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по договору', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при обстоятельствах непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n В случае нарушения обязательств, Заказчик может предъявить фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Статья 8 устанавливает порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик может инициировать его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Порядок одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензии должны содержать четкое обоснование требований и приложенные документы, а также могут быть направлены на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 02 декабря 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а Поставщик должен обеспечить создание и ведение стандартных товарных единиц в данной системе и назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице Заказчика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах ГБУ "Жилищник ЗелАО" и'}, {'title': 'Спецификация товара "Бензопила CHAMPION 251-18"', 'summary': 'Спецификация товаров содержит информацию о бензопиле модели CHAMPION 251-18, включая технические характеристики, производителя, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва