tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Гирлянда из флажков (маленькие флажки) 22м

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10277249
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1861 «Загорье»»
Начальная цена	35 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.08.2026
Приём заявок до	21.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Гирлянда из флажков (маленькие флажки) 22м	200.0 м	175,00 ₽	Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров по государственному контракту', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить товар согласно техническому заданию и спецификации, а заказчик обязуется принять товар и произвести оплату.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2023 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи через автоматизированную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта, а поставка может быть осуществлена досрочно по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и качества товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о выявленных дефектах и сроках их устранения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, процедурах уведомления о недостатках и обязанностях сторон по приемке и оплате товаров, а также правах поставщика на требование подписания электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменять товар при обнаружении недостатков в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Исполнитель несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.\n За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик вправе расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит соразмерно времени действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 октября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта по соглашению Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный товарный каталог в системе АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'В представленном фрагменте документа содержатся положения о безвозмездном доступе к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и указаны юридические адреса, реквизиты и контактные данные сторон, заключающих контракт.'}, {'title': 'Спецификация на гирлянду из флажков', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика гирлянду из флажков длиной 22 метра с указанием характеристик и цены за единицу в сумме 35000 рублей, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →