Наполнитель Ok-Lock Антизапах растительный 15 кг

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку наполнителя Ok-Lock', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр кошек Куклачева" заключило соглашение с поставщиком на поставку наполнителя Ok-Lock Антизапах растительный весом 15 кг, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Спецификацией и Контрактом, при этом товар должен быть новым и поставка осуществляется силами Поставщика.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов определен в документе.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщики обязаны предоставлять документы о приемке в электронной форме в течение 7 рабочих дней, а оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товаров осуществляется в соответствии с условиями контракта и технического задания в период с 01.09.2026 по 30.11.2026, с возможностью поставки отдельными партиями по заявкам заказчика в течение 10 дней с момента их направления.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан направить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а также принять товары и услуги после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимые объяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны договора обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю за поставками товаров, уведомлению о недостатках и своевременному принятию и оплате товаров.\n Поставщик имеет право требовать подписания УКЭП Заказчиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с дефектами, гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и установленными правилами, включая начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств, не связанную с гарантийными обязательствами, составляет 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её размера, а также фиксированные суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены условия начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничения на общую сумму штрафов, освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов неисполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия и основания для расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 30 декабря 2026 года.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации в указанном реестре.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо соблюдение определенных условий, предусмотренных Контрактом и законодательством РФ и Москвы.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе, равной бумажным документам.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Статья 14 описывает юридический и фактический адреса, реквизиты и контактную информацию Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Театр кошек Куклачева», а также указывает, что поля для реквизитов Поставщика остались незаполненными.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны реквизиты банка и получателя, а также начата спецификация товаров с перечислением наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы для товара "Наполнитель Ok-Lock Антизапах растительный", предназначенного для кошек.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва