Машина стиральная бытовая DEXP WD-F10715DMA/WBSI

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку стирально-сушильной машины', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить стирально-сушильную машину в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является подписание акта приемки-передачи товара.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, оплата производится в соответствии с порядком расчетов.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата товаров осуществляется после их поставки без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ о приемке содержит информацию о сумме оплаты, неустойке, порядке ее расчета и итоговой сумме платежа.\n Заказчик имеет право на удержание неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств.\n Контракт устанавливает сроки и условия поставки, предусматривая возможность досрочной поставки по согласованию с Заказчиком и обязательство Поставщика согласовать время и место поставки.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ за счет Поставщика.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора.'}, {'title': 'Условия и процедура приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия, направив мотивированный отказ через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Устранение дефектов и недостатков товаров', 'summary': 'В случае обнаружения дефектов или недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить Заказчику соответствующие разъяснения или исправленный комплект документации.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и права Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются обязанности и права сторон договора в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и требований к оплате и приемке товаров.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками, имеет право заменять их и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию о ходе исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов, а также гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и техническим заданием, предоставляя гарантийный срок и устраняя недостатки в товарах за свой счет в случае их обнаружения в течение гарантии.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик имеет право на проведение квалифицированной экспертизы выявленных недостатков товара с последующим возмещением расходов на экспертизу.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате использования товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и конкретными правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Поставщик обязан возместить убытки Заказчика, связанные с отзывом товара, и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае их возникновения по причинам, предшествующим передаче товара Заказчику или'}, {'title': 'Условия наложения штрафов на стороны контракта', 'summary': 'Контракт устанавливает размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрено начисление пени, размер которой зависит от ключевой ставки Центрального банка РФ и цены контракта.\n Общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, предусмотрены условия для уплаты неустойки и применения других форм ответственности за неисполнение обязательств, а также возможность подтверждения фактов ненадлежащего исполнения через фото- и видеоматериалы.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая одностороннее расторжение Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара или невыполнения обязанности по страхованию товара.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.6-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае несоответствия Поставщика требованиям, подтвержденных нарушений условий контракта экспертизой или нарушения запрета, установленного постановлением Правительства РФ.\n В пунктах 8.1.2.1-8.1.2.3 указаны основания для расторжения контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты Заказчиком, необоснованного отказа от приемки товаров или необоснованных действий Заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за форс-мажор', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.'}, {'title': 'Процедура урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно пунктам 10.1-10.3, стороны договора обязуются решать возникающие противоречия и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней, после чего спор может быть передан в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия изменения и сроки действия контракта', 'summary': 'Согласно статьям 10.4 и 11.1-11.4 контракта, споры по нему подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы, контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 сентября 2026 года, изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и электронными документами', 'summary': 'Согласно пунктам 12.1-12.4, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая использование автоматизированных систем и факсимильной связи, а также определили правила регистрации исполнения контракта и приложения к нему.\n В пункте 13.1 указан порядок электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и при необходимости создавать её, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом.'}, {'title': 'Юридический статус электронных документов', 'summary': 'Стороны признают юридическую силу электронных документов, а также устанавливают порядок их использования и обмена в рамках исполнения контракта без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты Поставщика и Заказчика', 'summary': 'В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая банковские реквизиты, контактную информацию и данные для заполнения спецификации товаров.'}, {'title': 'Характеристики стиральной машины', 'summary': 'ООО «ДНС Ритейл» предлагает инверторный фронтальный стиральную машину с сушкой модели DEXP WD-F10715DMA/WBSI, вместимостью бака для сушки 7 кг, 14 программами стирки и уровнем шума 59 дБ, стоимостью 40 000.00 рублей за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка 2-х автомобильных багажников экспедиционных
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• машино-место с кадастровым номером 77:07:0008003:10793, расположенного по адресу: г. Москва, Можайское ш., д. 2
  3 047 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• машино-место с кадастровым номером 77:01:0004042:21909, расположенного по адресу: г. Москва, вн.тер.г. Пресненский, Краснопресненская наб., д. 14А, стр. 4, маши
  8 914 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Дисковая щетка 430 мм для поломоечной машины Karcher BDS 43
  37 500,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• машино-место с кадастровым номером 77:01:0004038:3425, расположенного по адресу: г. Москва, Шмитовский пр., д. 16, стр. 2
  3 532 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Право заключения договора на поставку служебных легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд филиала ПАО Россети - МЭС Волги
  45 750 000,00 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• машино-место с кадастровым номером 77:07:0013003:19089, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 88, корп. 2
  3 346 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по восстановительному ремонту подвижного состава в течение 1095 дней
  817 915 909,46 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва