Магнитно маркерная пленка Matte x120

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки магнитно-маркерной пленки', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа «Интеллектуал»" и поставщик обязуются поставку магнитно-маркерной пленки согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, а также подписать необходимые документы при его доставке.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, с учетом возможного уменьшения на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, которые должны соответствовать Техническому заданию и могут поставляться партиями по предварительной заявке.\n При улучшении качества и характеристик товара, изменения оформляются дополнительным соглашением и вносятся в Реестр Контрактов ЕАИСТ.\n Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка упаковки товара должна соответствовать товару, упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику.\n В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в отношении поставки товаров, включая процедуры уведомления о недостатках и приостановления поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, своевременно уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы.\n Для заказчика размер штрафа за аналогичные нарушения составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта, не превышающей или превышающей 3 млн рублей соответственно, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 7.5-7.9 контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n В пункте 7.10 указано освобождение сторон от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Отказ Заказчика от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения и порядок изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного документооборота', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1 и 13.1.1, стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, включая УКЭП и АИС «Портал поставщиков», для оформления приемки товаров и создания стандартных товарных единиц.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают условия электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице и банковские реквизиты', 'summary': 'В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты сторон, участвующих в заключении договора, а также банковские реквизиты и информация о сайте одной из сторон.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ магнитно-маркерной пленки MegaPlenki', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заключается поставка магнитно-маркерной пленки модели Matte x120 производителем MegaPlenki в количестве 30 погонных метров по цене 3143.33 рубля за погонный метр, включая НДС, с общей суммой поставки 94299.90 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка композиций из живых цветов (альстромерии) для нужд Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва