Кассета для диспенсирования тканей со стандартными трубками (для объемов от 5 до 2500 мкл) Ленпипет 24072670

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинского оборудования и мебели', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в Москве, Поставщик обязуется поставить товары согласно Техническому заданию и Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с установленными условиями.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов.\n Цена договора составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, без авансового платежа; оплата осуществляется ежемесячно по факту поставки товаров на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок оплаты и применения неустойки, а также сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки и порядок приемки товаров.'}, {'title': 'Требования к качеству и характеристикам товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ за счет Поставщика.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после доставки.\n В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а Заказчик в течение 30 рабочих дней должен рассмотреть товар и оформить приемку.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и устранение недостатков', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения, после чего Заказчик может отказаться от принятия товаров до их исправления.'}, {'title': 'Процедура устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять запрошенные разъяснения в течение трех рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный документ о приемке товаров и услуг, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед заказчиком.'}, {'title': 'Использование субпоставщиков и их замена', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также заменять субпоставщиков при их неисполнении обязательств.'}, {'title': 'Основные обязательства и гарантии поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Договора указаны обязательства поставщика, включая соответствие законодательству, выполнение дополнительных обязательств и соблюдение единых требований к участникам закупки.\n Также определены условия гарантии качества товара, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик вправе провести экспертизу с последующим составлением акта о недостатках и возмещением расходов на экспертизу в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на заменяемый товар, равный гарантийному сроку на основное изделие.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, установленным законодательством РФ и договором.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и информацию', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара и убытки, связанные с его отзывом, а также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.\n Обе стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости договора и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств: пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на фактически исполненный объем обязательств, а также ограничение общей суммы штрафов размером цены договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственности', 'summary': 'Согласно статье 8 договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товара или его нежелания страховать товар в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.6-8.1.1.9, Договора предусмотрены основания для его расторжения в случае несоответствия Поставщика требованиям Технического задания, нарушения условий Договора, подтвержденных экспертизой, несоблюдения запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствия критериям оценки ФНС.\n В пунктах 8.1.2.1 и 8.1.2.2 указаны основания для расторжения Договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для признания отказа от приемки товаров необоснованным', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о последствиях необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок перед обращением в суд, с соблюдением установленных сроков и форм общения.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для подачи претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2027 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почту, электронную почту и факсимильную связь.\n Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки.\n В случае'}, {'title': 'Порядок использования АИС для приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создать СТЕ при её'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Согласно статье 13 Договора, стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Пortal поставщиков», равной бумажным документам.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС предоставляется сторонам бесплатно.\n Статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и Банковские Реквизиты', 'summary': 'В представленном фрагменте'}, {'title': 'Заголовок: Стоимость кассеты для диспенсирования тканей', 'summary': 'Краткая суммаризация: Продавец поставил клиенту кассету для диспенсирования тканей с силиконовыми трубками и наконечниками определенных размеров, совместимую с оборудованием Thermo Fisher Scientific и Multidrop Combi, стоимостью 81130 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва