ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку лакокрасочных материалов', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять лакокрасочные материалы для обработки деревянных изделий в соответствии с требованиями гражданского законодательства и закона о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки наступает после доставки товара и подписания необходимых документов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в срок с 1 по 21 календарный день с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, с соблюдением требований к качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и возможностью улучшения характеристик товара по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы.\n Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и изготовителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после окончания поставки.\n Заказчик имеет 10 рабочих дней на рассмотрение и приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, или отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о выявленных недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n После рассмотрения отчета и'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение запретов, установленных законодательством.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в последнем.'}, {'title': 'Устранение недостатков в товарах в гарантийный период', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре, при этом за недостатки товара, не связанные с информацией, предоставленной до передачи товара Заказчику, ответственность несет в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей при цене до 3 млн рублей или 5 000 рублей при цене от 3 млн рублей.\n Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств обеими сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его исполнение может быть прекращено Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения не завершен.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные положения Закона о Контрактной системе и согласовали условия об одностороннем расторжении контракта и освобождении от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи претензии и разрешения споров', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы.\n Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Дополнительные соглашения и уведомления по контракту', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных аспектов Контракта.\n Завершение исполнения Контракта оформляется регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ после выполнения обязательств Поставщиком.'}, {'title': 'Приложения и электронное взаимодействие', 'summary': 'Согласно пунктам 12.4 и 12.5 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие Поставщика на проверки со стороны органов власти и контроля.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товара и создания стандартных товарных единиц.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронные подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрационные данные и подписи сторон контракта', 'summary': 'Статья 14 контракта определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Заказчика и Поставщика, при этом для последнего'}, {'title': 'Сведения о банке и платежных реквизитах', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о товарах, включая описание морилок для дерева различных цветов и объемов, а также их характеристики и цены.'}, {'title': 'Характеристики водной морилки "Новбытхим"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики водных морилок для деревянных изделий различных цветов и степеней блеска, с указанием расхода, срока годности, времени высыхания и температурных условий хранения и транспортировки.'}, {'title': 'Спецификация материалов для тонирования деревянных изделий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Договор предусматривает поставку материалов для декорирования деревянных изделий, включая фанеру, ДСП и морилку для внутренних работ, с указанием характеристик, производителей, цен и объемов поставок.'}, {'title': 'Характеристики лака для дерева Neomid interior', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики акрилового лака Neomid interior бесцветного и масла для дерева Mighty Oak льняное, включая объем, время высыхания и возможность колеровки.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• услуги по организации мероприятия в рамках проекта Региональный слет "Хранители истории" Тюменская область (ИД 26/66150).
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва