Фонарь-прожектор ЭРА PA-604 Альфа

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку фонарей для ГБУЗ "Коммунарка"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка»" и поставщик обязуются обеспечить поставку фонарей для нужд центра в соответствии с установленными требованиями и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно договору, заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, а поставщик обязуется обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в договоре условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке через банковский перевод на счет Поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, приемка товаров в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать Техническому заданию, а при улучшенных характеристиках — оформлять дополнительное соглашение.\n Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а Заказчик должен провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также может отклонить их в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен в УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При принятии Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов.\n Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Договора.'}, {'title': 'Порядок уведомления о недостатках товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 договора, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и сообщать о них в течение двух рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, если это требуется законодательством.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков и распространяется на комплектующие изделия.'}, {'title': 'Ответственность поставщика за качество товара', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств зависит от цены договора и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от суммы договора.\n Также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены договора, и ограничение общей суммы штрафов Ценой договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям Договора, размер неустойки ограничен ценой Договора, стороны освобождаются от неё в случае форс-мажора или вины другой стороны, а также предусмотрены условия для возврата излишне уплаченных средств и возможности одностороннего расторжения Договора при ненадлежащем исполнении обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик может быть признан нарушившим его в случае неоднократных просрочек оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невЫборки товаров.\n Расторжение договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке подчиняется установленным законодательством и внутренним процедурам.'}, {'title': 'Порядок одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения Договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи претензий и их рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий стороны обязаны указать в них истребуемую сумму и приложить необходимые документы, а споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 20 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, статья 13 регулирует условия электронного взаимодействия сторон, предусматривая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Контактные данные и реквизиты ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ"', 'summary': 'Данный фрагмент содержит контактные данные и реквизиты Департамента финансов города Москвы, а также ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ», включая адреса, телефоны, факсы, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и электронную почту.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, сторонами указаны ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ» и Руководитель контрактной службы данного учреждения, а также поставщик, с указанием спецификации на фонарь-прожектор ЭРА PA-604 Альфа с определёнными характеристиками и ценой за единицу в сумме 2859.33 рубля с НДС, общая сумма заказа составляет 872095.65 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка для ООО "Сбербанк-Сервис"
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Периодическая поверка средства измерений
  1 800,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Лот № 25: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ очистки потока крекинг-газа в масляной абсорбционной колонне», удостоверенное свидетельством Рос
  26 350,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Поставка товаров (26_46461)
  893 783,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поставку товара (26_65906)
  — заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва