Модитен® депо р-р для в/м введ., [масляный] 25 мг/мл 1 мл амп N 5x1 АО "КРКА, д.д., Ново место" Словения

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку лекарственных средств', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставлять лекарственные средства (МНН-Флуфенази) для нужд психиатрической клинической больницы в соответствии с результатами конкурсной процедуры и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и не использоваться ранее, а поставка осуществляется силами и за счет поставщика.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Заказчик осуществляет ежемесячные платежи за поставленные товары в безналичном порядке после их фактической поставки, без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщики обязаны предоставить электронный Документ о приемке в течение 7 рабочих дней, а оплата производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, УАИС "Бюджетный учет" используется для подписания и направления документов Поставщику, а также предусмотрены процедуры для устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений в случае их выявления Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества поставляемых товаров и своевременному информированию друг друга о выявленных недостатках, а также по принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии на комплектующие изделия', 'summary': 'Поставщик гарантирует качество комплектующего изделия, соответствующее требованиям безопасности и стандартам, и несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате его использования, а также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017.\n Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.\n Поставщик отвечает за недостатки товара, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может достигать 10 или 5 процентов от цены контракта в случае просрочки платежа.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения условий контракта предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии уважительных причин.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения контракта.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров'}, {'title': 'Условия расторжения договора и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статьям 9 и 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до полного выполнения обязательств.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их отправки и получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно пункту 12.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью Контракта, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии (пп. 12.4, 12.5).\n Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» (п. 13.1, 13.1.1).'}, {'title': 'Условия использования АИС для документооборота', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый элемент (СТЕ) для оформления документов о приемке в случае'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно статье 14 контракта, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для указания аналогичной информации Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товара и его характеристики', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить лекарственное средство Модитен® депо раствор для внутримышечного введения, 25 мг/мл, в количестве 300 упаковок по цене 500 рублей за упаковку (включая НДС).'}, {'title': 'Условия оплаты и аванса', 'summary': 'Согласно представленным данным, сумма в размере 165000.00 может быть разделена на 50 равных частей по 1650.00 каждая, а также содержится упоминание о 16-й части.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва