Моноблок NERPA SAIMAA I272-147H 27"

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки оборудования для образовательных целей', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять оборудование для дополнительного образования в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а цена контракта и порядок расчетов определены в документе.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, обязательные платежи в бюджеты РФ и оплата в рублях РФ осуществляются Заказчиком после фактической поставки товаров, с фиксированной ценой контракта, не подлежащей изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Авансовый платеж не предусмотрен, оплата производится безналично на основании документа о приемке в электронной форме.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится после подписания электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и обеспечить сохранность товара при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки.\n В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, после чего направляет Поставщику подписанный электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и уведомить поставщика о результатах проверки, включая информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает документ о приемке или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и повторно направить документы.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Подписанный сторонами УКЭП электронный структурированный Документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В данном фрагменте описываются обязанности сторон по контролю за поставками товаров, уведомлению о недостатках и принятию товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке и своевременности поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение пяти календарных дней и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, а также нести ответственность за недостатки и'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничения ответственности сторон и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия расторжения договора за нарушения', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу, сроки исполнения и порядок изменения контракта.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к контракту в электронном виде', 'summary': 'Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронные системы для взаимодействия и обмена документами, включая техническое задание и спецификацию, а также применять АИС «Портал поставщиков» для оформления приемки товаров и работы с стандартными товарными единицами.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и электронной подписи', 'summary': 'Стороны обязуются обеспечить электронный документооборот в соответствии с установленными правилами, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Регистрационные данные сторон договора', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи сторон договора: Заказчика и Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товара "Моноблок NERPA"', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик приобретает один моноблок NERPA SAIMAA I272-147H с указанными характеристиками по цене 119 000 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 595 000 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва