44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10274296 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1205» |
| Начальная цена | 149 487,79 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 17.08.2026 |
| Приём заявок до | 18.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой 5 л АСТРАДЕЗ-СЕПТ, дезинфицирующий, жидкость | 30.0 шт | 2 048,07 ₽ | Средства дезинфекционные |
| Антисептик АСТРАДЕЗ-СЕПТ для рук и поверхностей бесспиртовой с дозатором 1л | 7.0 шт | 454,82 ₽ | Средства дезинфекционные |
| Дезинфицирующие салфетки спиртовые (70%), для рук и любых поверхностей, 72 шт., LAIMA MEDICAL, 608766 | 200.0 шт | 212,07 ₽ | Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон |
| Средство дезинфицирующее Абактерил 1 л (концентрат) | 19.0 шт | 639,61 ₽ | Средства дезинфекционные |
| Дезинфицирующее средство Абактерил Клинер 5 л (концентрат) | 17.0 шт | 1 782,08 ₽ | Средства дезинфекционные |
{'data': [{'title': 'Условия поставки дезинфицирующих средств', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять дезинфицирующие средства согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и поставлен силами Поставщика.\n Момент поставки наступает при доставке товара и подписании документов о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подтверждающих поставку и подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также должен предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджета.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения процесса приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков, а также порядок взаимодействия при обнаружении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие определенным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок, указанный в Техническом задании.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны договора согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств, включая освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов неисполнения обязательств.\n Также определены условия расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при ненадлежащем качестве или некомплекте товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также несоблюдения запретов, установленных законодательством.\n Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с указанием суммы и приложением необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения, включая регистрацию в ЕАИСТ и оформление дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно акту, поставщик согласен на проверки соблюдения условий субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация об образовательном учреждении', 'summary': 'Образовательное учреждение "Школа № 1205" города Москвы предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для осуществления финансовых операций.'}, {'title': 'Характеристики антисептика АСТРАДЕЗ-СЕПТ', 'summary': 'Антисептик "АСТРАДЕЗ-СЕПТ" предназначен для использования в детских учреждениях и других общественных местах, обладает антибактериальной активностью и соответствует требованиям ГОСТ, включая ГОСТ Р 56990-2016 и ГОСТ Р 58151.1-2018.'}, {'title': 'Заголовок: Дезинфицирующие салфетки спиртовые (70%)', 'summary': 'Согласно представленным данным, дезинфицирующие салфетки спиртовые (70%) предназначены для использования в различных учреждениях и объектах общественного пользования, включая ЛПУ, детские учреждения, коммунальные объекты и т.д., обеспечивая дезинфекцию кожных покровов и поверхностей от бактерий, вирусов и патогенных грибов.'}, {'title': 'Характеристики дезинфицирующего средства Абактерил', 'summary': 'Дезинфицирующее средство "Абактерил Клинер" представляет собой концентрат широкого спектра действия, предназначенный для бактерицидной, вирулицидной, туберкулоцидной и фунгицидной дезинфекции твердых поверхностей, инвентаря и приборов, с временем действия 15-60 минут.'}, {'title': 'Заголовок: Информация о дезинфицирующем средстве "Астрадез-Септ"', 'summary': 'Согласно предоставленному тексту, описывается дезинфицирующее средство "Астрадез-Септ" в форме жидкости объемом 5 литров, предназначенное для дезинфекции кожных покровов и поверхностей в различных учреждениях и на предприятиях общественного пользования.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва