Силкоспрей универсальный Teleflex Medical 55-60-00, 500 мл

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку дезинфицирующего средства', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, бюджетное учреждение ГБУЗ МКНЦ имени А.С.\n Логинова ДЗМ г.\n Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку дезинфицирующего средства Силкоспрей универсальный в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая Закон о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и не использоваться ранее, а Поставщик обязуется осуществить поставку товара и сопутствующих услуг в соответствии с техническим заданием и спецификацией, после чего стороны подписывают товарные накладные и акт приемки-передачи.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение определенного времени провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и предоставить Поставщику документы о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет электронный документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о выявленных недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и должны обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан своевременно поставлять товары, соответствующие условиям контракта, а также предоставлять необходимые документы.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок, соответствующий сроку на основное изделие, и нести ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, а также порядок освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, его нарушение Поставщиком или Заказчиком может привести к расторжению договора.\n В частности, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также неоднократные нарушения Заказчиком сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров Заказчиком в установленные сроки являются основаниями для одностороннего отказа от исполнения Контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке.\n В статье 8 установлен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик может осуществлять поставку товаров даже в рамках претензионной работы, инициатором которой является заказчик.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения.'}, {'title': 'Основания для регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ', 'summary': 'Стороны договора руководствуются законодательством РФ и обязательствами, предусмотренными контрактом, включая регистрацию исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование приложений и электронного взаимодействия в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия использования АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» электронные карточки товаров, а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена документами и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, информация, обменяная между сторонами в рамках исполнения договора, не требует подтверждения бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУЗ города Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С.\n Логинова», а данные Поставщика не предоставлены.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и спецификация товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначили условия поставки товара "Силкоспрей универсальный" производителя Teleflex Medical GmbH, включая его характеристики, количество, единицу измерения, цену за единицу и общую сумму с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по организации и проведению регионального слета Юннатов Первых. Республика Башкортостан (26_49122)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка товаров (26_46461)
  893 783,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поставку товара (26_65906)
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Замена грязезащитных ковровых покрытий на объектах сети кафе сезон 2026-2027
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Закупка Контактов подв. к КТП 6043Б-У3 400А/380В и непод. к КТП 6043Б-У3 400А 380В
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка ручек оконных для обеспечения потребности ДСК1-Ростокино на 4 квартал 2026г (поставка партиями согласно заявок)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка строительных материалов
  — заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва