ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку унитазов и гофры для ГБУ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить напольные унитазы и гофру в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, после чего принимает товары и услуги при соблюдении условий или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и контролировать порядок и сроки поставки товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.8 Контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие, гарантии качества и безопасности товара возлагаются на Поставщика, а также предусмотрена ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств, зависящие от цены контракта и характера нарушения, а также установлена пеня за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Установлены правила начисления неустоек и освобождения от них в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент контракта описывает условия для расторжения договора в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также перечисляет основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта.\n В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.1-9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, таможенные процедуры допускаются в рамках претензионной работы, контракт требует регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора руководствуются законодательством РФ и обязаны выполнять обязанности, предусмотренные контрактом, что является основанием для регистрации исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает возможность проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для создания и ведения электронного документооборота, включая создание электронных карточек товаров и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, что приравнивается к юридической силе бумажных документов.'}, {'title': 'Условия обмена документами и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно статье 3.1, информация, обменянная сторонами в рамках контракта, не требует бумажного оформления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n В статье 13.5 указано, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУЗ "Научно-практический центр детской психоневрологии" города Москвы, а также'}, {'title': 'Регистрационные данные организации', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических реквизитах организации и детализацию заказа на товары сантехнического назначения, включая унитаз марки "Универсал NEW" и сопутствующие товары, а также указание на лиц, уполномоченных на подписание контракта.'}, {'title': 'Спецификация унитаза "Универсал NEW"', 'summary': 'Спецификация товаров включает унитаз модели "Универсал NEW" производства ООО "Лобненский строярфор", изготовленный из санитарного фарфора, с характеристиками, такими как вес 29.3 кг, белый цвет, микролифт сиденье и воронкообразная форма чаши, с указанием цены за единицу в размере 6950 руб. (в т.ч.\n НДС) и общим количеством 5 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора на оказание услуг по доставке персонала филиала на объекты Ноябрьской ГПС и ГПС Тарко-Сале филиала ПАО «Россети»- Ямало - Ненецкое ПМЭ
  27 236 758,36 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• нежилое помещение пл.15,8кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, переулок Хилков, дом 1, машино-место 278/2
  5 082 830,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• нежилое помещение пл.688,6кв.м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино, улица Свободы, дом 31, строение 1, пом
  87 529 600,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка микроавтобусов для перевозки инвалидов-колясочников для нужд ГБУ "Мосавтосантранс" (социальное такси).
  17 641 356,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание автотранспортных услуг с водителем.
  236 720,97 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг по транспортировке силового трансформатора 16МВА для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Челябинск (4584609)
  581 256,83 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Право заключения договоров на поставку лабораторий передвижных для нужд ДО ПАО «Россети»
  377 266 700,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом
  4 999 999,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва