Пульт управления Soler & Palau CR-300 для вентилятора HV 230/300A

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пульта управления Soler & Palau CR-300', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 1554" и поставщик обязуются выполнить поставку пульта управления Soler & Palau CR-300 для вентилятора HV 230/300A в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом моментом поставки считается доставка товара и подписание соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта в соответствии с его условиями и Техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан направить поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров, если они соответствуют количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании.\n В случае обнаружения недостатков, заказчик уведомляет поставщика о необходимости их устранения, после чего поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть сформирована Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При положительном решении Заказчика о устранении недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и повторная подача документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков товаров и в случае несоответствия поставок условиям контракта, а также обязаны обмениваться информацией через УАИС и АИС соответственно.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5 приложения № 1 к Контракту, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Ограничение штрафов и условия их уплаты', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а также предусмотрены условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других нарушений условий контракта.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с определенными статьями Закона о Контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью.\n Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок, с обязательным письменным ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке предъявления претензий, включая требования к содержанию и приложению документов, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде.\n Также указаны сроки действия контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Дополнительные соглашения и уведомления по контракту', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также должны назначить ответственных лиц для организации электронного документооборота.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные бюджетного учреждения', 'summary': 'Бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1554» предоставляет свои реквизиты для осуществления финансовых операций и указывает контактную информацию для связи.'}, {'title': 'Спецификация пульта управления вентилятором', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик приобретает пульт управления Soler & Palau CR-300 для вентилятора HV 230/300A стоимостью 7000 рублей с НДС, предназначенный для управления пятью рабочими режимами вентилятора.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Тадалафил ВЕРТЕКС табл. п/пл/об. 5 мг уп. яч. конт. N 14х1 АО "ВЕРТЕКС" Россия
  42 671,72 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка композиций из живых цветов (альстромерии) для нужд Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва