Ресепшен АртГрупп Люкс 3200х900х1200 мм, цвет серый/графит

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Поставка мебели для ГБПОУ МИПК им. И. Федорова', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика мебель для своих нужд, соблюдая требования законодательства о контрактной системе и гражданского кодекса РФ.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар (арт-групп Люкс 3200х900х1200 мм серого/графитового цвета) в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а также подписать документы о приемке после доставки Поставщиком.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров в электронной форме', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сертификатов качества.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, а Заказчик принимает товары и услуги после подтверждения устранения недостатков.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3 и 6.5 приложения № 1 к контракту, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за качество товара, включая гарантийные обязательства, обеспечение безопасности товара и возмещение убытков в случае отзыва товара или причинения вреда.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.1-7.4 Контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Ограничение штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае существенных нарушений.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению отгрузочной разнарядки или выборе товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание на адресата и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также установлен срок исполнения контракта в 30 рабочих дней с момента заключения, и предусмотрена возможность изменения и дополнения контракта по соглашению сторон.'}, {'title': 'Изменения в контракт через доп. соглашения', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту, соответствующие законодательству, подлежат регистрации и являются его неотъемлемой частью.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать нормы законодательства РФ и Москвы, а также соглашаются на проведение проверок.\n В документ включены приложения с техническим заданием и спецификацией, а также установлены правила электронного взаимодействия сторон через специализированные системы.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 13.2-13.5, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документов.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, и они не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Указание адресов и реквизитов сторон', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и предполагаемые данные Поставщика, а также содержит образец подписи уполномоченного лица Заказчика.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Договор содержит реквизиты сторон, технические характеристики и условия поставки ресепшн-столешницы из МДФ с указанием размеров, цвета и производителя.'}, {'title': 'Характеристики кухонного гарнитура "Люкс"', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "АртГрупп" предлагает набор мебели "Люкс" с каркасом из ЛДСП/МДФ, столешницами из древесных материалов, отделочной кромкой из ABS-пластика и классом эмиссии формальдегида Е1, стоимостью 278540 рублей за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва