ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинских товаров', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять медицинские товары согласно техническому заданию и законодательству РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с УКЭП, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, приемка товаров и услуг осуществляется через электронный документ, подписанный УКЭП, с возможностью предоставления разъяснений или отказа от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров, а информация о результатах приемки направляется Поставщику по электронной почте.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон", после рассмотрения отчета об устранении недостатков и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, подписанный сторонами УКЭП электронный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n В статье 5 изложены права и обязанности сторон, включая право заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о сроках исполнения контракта, обязанностях сторон по контролю за поставками и качеством товаров, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по поставке товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по информированию и соответствию требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик и Поставщик согласовывают перечень необходимых доработок и сроки их устранения, продлевая гарантийный срок.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда, убытков и обеспечение безопасности товара, а также предоставление полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 7.2-7.4 документа от 30.08.2017 №1042, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту устанавливается в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия о неустойках и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки.\n При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора описываются основания для расторжения контракта по вине Заказчика, включая отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров по контракту, стороны обязаны приложить к претензии документы, подтверждающие требования, и могут указать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 37 рабочих дней, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а также создавать стандартные товарные единицы для учета и оформления документов через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов.\n Электронный документооборот не требует дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса и реквизиты Заказчика.'}, {'title': 'Указание юридических и фактических адресов поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Список медицинских материалов и их характеристики', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте перечислены характеристики и назначение медицинских материалов, таких как стерильные и нестерильные марлевые бинты, предназначенные для фиксации повязок, наложения операционно-перевязочных средств и защиты ран, а также информация о производителе и упаковке.'}, {'title': 'Спецификация медицинских пакетов и охлаждающего средства', 'summary': 'Сводка: Представлены различные медицинские товары, включая пакеты для медицинских отходов класса Б и охлаждающее средство для спортивных травм и ушибов.'}, {'title': 'Условия упаковки и поставки лекарственных средств', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия поставки лекарственных препаратов, включая их упаковку, количество в упаковках и ценообразование.'}, {'title': 'Спецификация товаров для закупки', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, указаны характеристики и ценообразование для медицинских товаров, включая таблетки для рассасывания "Стрепсилс" и медицинские бинты "УНГА-ВР", с указанием производителя, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Заголовок: Описание медицинских салфеток.', 'summary': 'Суммаризация: Описаны медицинские стерильные марлевые салфетки двухслойные размером 16x14 см, упакованные по 10 штук, предназначенные для использования в медицинских целях, включая наложение повязок и остановку кровотечения.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка расходных материалов для эндоскопии
  1 467 126,60 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка реагентов (для Анализатора автоматического для иммуногематологических исследований, мод. IH-1000, инв. № 1-364173, зав. № 300578 от 28.12.2012, фирмы "
  604 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка реагентов для научных исследований
  728 967,15 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий
  51 240,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий (повязка раневая гидрогелевая, стерильная, антибактериальная).
  1 201 216,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинского оборудования (ультрафиолетовый бактерицидный облучатель открытого типа (мобильный)).
  2 213 223,34 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинского оборудования (инсуффлятор эндоскопический для желудочно-кишечного тракта).
  369 189,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий специальных для отделения травматологии ГБУЗ "ДГП № 129 ДЗМ"
  1 346 355,30 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва