44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10272922 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 165 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.08.2026 |
| Приём заявок до | 14.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Изделие идентификационное «СтериТ®». Бирка стерилизационная пластиковая Бирка-П | 5000.0 шт | 33,00 ₽ | Инструменты и оборудование медицинские |
{'data': [{'title': 'Условия поставки стерилизационных бирки', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между ГБУЗ "ГКБ им.\n Д.Д.\n Плетнёва ДЗМ" и поставщиком, последний обязуется поставить бирки стерилизационные в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно статье 3, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком и доставки по адресу, указанному в Техническом задании.\n Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательное соответствие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и внесением изменений в Реестр Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товара собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также производить уборку упаковки и предоставлять отчетные документы, включая сертификаты качества и электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан подтвердить соответствие поставленных товаров и услуг требованиям контракта, направляя Поставщику электронный документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения.\n В случае обнаружения недостатков Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязуется их устранить.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик формирует отчет в УАИС «Бюджетный учет», который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения Заказчиком, товары принимаются, и подписывается электронный документ о приемке.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить замечания к документации и направить исправленный комплект, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и обмена информацией о товарах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком, включая порядок проведения экспертизы результатов исполнения Контракта, уведомления о недостатках товаров и требования к своевременному принятию и оплате поставок.'}, {'title': 'Условия поставки и ответственность поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательство РФ, соответствовать требованиям к участникам закупок и выполнять другие обязательства, предусмотренные контрактом и законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с недостатками и предоставлять информацию о товаре, гарантируя его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате несоответствия товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.\n За неисполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, с учетом стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать неустойку за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Порядок расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров, неправомерный отказ от оплаты поставленных товаров, а также в случае нарушений, связанных с ассортиментом товаров, непредставлением отгрузочной разнарядки и невЫборкой товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — определенными статьями закона о контрактной системе.\n Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней, что влечет продление сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования претензий', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования претензий в письменной форме с ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — обращении в Арбитражный суд города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, после его исполнения допускается проведение претензионной работы заказчиком, а также предусмотрена процедура изменения и дополнения контракта с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением момента их получения.'}, {'title': 'Общие положения и приложения к контракту', 'summary': 'Согласно пунктам 12.2 и 12.3 Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, а полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре.\n Пункты 12.4 и 12.5 определяют приложения к Контракту и согласие Поставщика на проверки.\n Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через определенные системы.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС "Портал поставщиков" единичный товарный элемент (СТЕ) для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 4 и 13.5 статьи, электронные документы, полученные сторонами в рамках контракта, не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д.\n Плетнёва», включая юридический и фактический адрес, контактные данные и банковские реквизиты.\n Реквизиты Поставщика'}, {'title': 'Регистрационные данные организации', 'summary': 'В представленном фрагменте содержится информация о реквизитах организации и контактных данных, необходимых для заключения договора, включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, а также данные о лице, уполномоченном на подписание контракта и сайте организации.'}, {'title': 'Условия поставки стерилизационных бирк', 'summary': 'Договорная цена за единицу товара "СтериТ®" составляет 33 рубля с НДС, при заказе в количестве 165000 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва