Пакет для стерилизации комбинированный Винар 150 x 300 мм самоклеящийся (100 штук в упаковке)

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку расходных материалов для офтальмологии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку расходного материала (пакеты для стерилизации) для офтальмологического отделения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется Поставщиком с момента доставки и подписания электронного Документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все сопутствующие расходы, авансовый платеж не предусмотрен; оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров безналичным расчетом.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, с возможностью удержания неустойки за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществить досрочную поставку по согласованию и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.'}, {'title': 'Условия выполнения погрузочных работ и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, и в случае выявления недостатков, уведомить Поставщика о необходимости их устранения.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику через УАИС «Бюджетный учет» электронные уведомления о необходимости предоставления разъяснений, об отказе от принятия товаров или о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения.\n Поставщик обязан ответить в течение 10 рабочих дней.\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения Заказчиком, товары принимаются, и оформляется электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе исполнения обязательств, включая устранение недостатков и предоставление документации, а также к регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и предоставления необходимых документов, а также может запрашивать информацию о ходе исполнения контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за сроками и порядком поставки товаров, проведение экспертизы результатов, а также своевременное информирование друг друга о недостатках и принятие мер по их устранению.\n Заказчик должен сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик обязан осуществлять контроль за поставками и предоставлять разъяснения по запросам Заказчика.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае необходимости, а также запроса разъяснений от Заказчика.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить товар, произведенный в России с соответствующими документами, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего местонахождения, соблюдать законодательство и соответствовать требованиям к участникам закупки.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на товары определяется в техническом задании, приложенном к контракту.\n В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n При отказе поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество товара, гарантийные обязательства и возмещение вреда в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, исходя из цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, максимальная сумма штрафов за неисполнение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в других предусмотренных случаях.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить письменный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения запроса, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном порядке и препятствующих исполнению обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования — в претензионном порядке с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются правила предъявления претензий и порядок их рассмотрения, а также условия вступления контракта в силу и сроки его исполнения, включая порядок изменения контракта и приемки товаров.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта и уведомления сторон', 'summary': 'Согласно статьям 11.4 и 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в документ путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в ЕАИСТ и согласовывают использование приложений и электронного взаимодействия через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта получают доступ к АИС «Портал поставщиков» бесплатно для осуществления электронного документооборота.\n В документе также указаны адреса, реквизиты и подписи сторон, включая государственного заказчика и поставщика, с указанием их контактной информации и банковских реквизитов.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обмениваются реквизитами и приложением № 4 к контракту от даты, указанной в документе, содержится спецификация товара "Пакет для стерилизации комбинированный Винар 150 x 300 мм" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка эндоскопической системы (видео-, фибро- или ригидной), включающей: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель
  43 600 000,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий для отделения нейрохирургии
  9 490 030,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  13 920 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка реагентов для нужд ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»
  7 229 231,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Выбор поставщика канцелярии для магазинов и офиса АО "Новая мода"
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для хирургической стоматологии
  60 379,92 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Препак подарочный
  — заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва