Вода дистиллированная Wellness Therm 50 литр.

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки дистиллированной воды в 2026 году', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять дистиллированную воду в 2026 году в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также условиями технического задания.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, предусматривая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также ответственность Поставщика за погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня после поставки и предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы.\n Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, после чего направляет Поставщику подписанный электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик может потребовать от Поставщика предоставления разъяснений или устранения дефектов в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает документ о приемке или направляет информацию о выявленных замечаниях и необходимости их устранения.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от поставщика исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства по уведомлению об изменении местонахождения', 'summary': 'Поставщик обязуется представлять информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и выполнять гарантийные обязательства в соответствии с техническим заданием и контрактом.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик вправе требовать составления акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа поставщика от подписания акта, заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 6 Контракта, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также за убытки в случае отзыва товара.\n В статье 7 указано, что стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет от 1% до 10% от стоимости контракта для поставщика и фиксированные суммы для заказчика.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности уважительных причин просрочки.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок или не выполнил требование о доукомплектовании.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для одностороннего расторжения контракта, включая необоснованный отказ Заказчика от приемки или оплаты товаров, а также невыборку товаров в установленные сроки.\n Также описан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и освобождение от ответственности', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, требующих подтверждения в установленном порядке и непосредственно влияющих на исполнение обязательств.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок его исполнения продлевается на время их действия и последствий.\n В случае споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные в запросе пункты содержат положения о порядке предъявления претензий, условиях их рассмотрения и урегулирования споров через Арбитражный суд Москвы, а также о сроках исполнения контракта и порядке его изменения.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Обмен электронными документами и информацией', 'summary': 'Стороны обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информацией в соответствии с установленными регламентами и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Указание юридических и фактических адресов сторон', 'summary': 'Договор содержит юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, включая ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета и банковские реквизиты заказчика и поставщика, а также ссылку на сайт и подпись уполномоченного лица.'}, {'title': 'Спецификация дистиллированной воды Wellness Therm 50 л', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчиком приобретается дистиллированная вода Wellness Therm в канистрах по 50 литров с указанием характеристик и цены за единицу в размере 1850 рублей с НДС, общая сумма заказа составляет 49950 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва
• Изготовление цветочных композиций
  28 350,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Лом черных и цветных металлов
  16 127 020,14 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Гроза", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  90 371,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва