tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Жилет спасательный надувной МЧС-EN-397

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10271592
Заказчик	Московская административная дорожная инспекция
Начальная цена	107 153,30 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	14.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Жилет спасательный надувной МЧС-EN-397	10.0 шт	10 715,33 ₽	Снаряжение для водного спорта прочее

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение государственного контракта на поставку жилетов спасательных.', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, Московская административная дорожная инспекция и поставщик заключили соглашение на поставку жилетов спасательных надувных в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Предмет контракта и условия поставки товаров', 'summary': 'Согласно Контракту, Поставщик обязуется поставить Заказчику новые спасательные надувные жилеты в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.\n Поставка осуществляется силами Поставщика с доставкой и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, сумма оплаты заказчиком уменьшается на размер налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты РФ.\n Оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, а в случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать неустойку и произвести оплату с учетом ее размера, а также возложить обязанность по уплате неустойки в бюджет на себя.'}, {'title': 'Условия оплаты и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата товаров считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика.\n В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обязан согласовать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки и условия, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Приемка товаров осуществляется после согласования времени, места и даты поставки, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения этих параметров по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения.\n Поставка включает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за счет Поставщика, а также соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия транспортировки и уборки упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить транспортировку и погрузо-разгрузочные работы, а также уборку и вывоз упаковки.\n Поставщик также обязуется предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть результаты и оформить приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг, экспертиза, устранение недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять необходимые разъяснения по запросу заказчика, после чего повторно направлять документы для приемки.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 5 Контракта, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления соответствующих документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы о стране происхождения товаров и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая своевременное уведомление об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям, соблюдение запретов и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями, а также устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Порядок возмещения расходов на экспертизу и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик вправе провести экспертизу обнаруженных недостатков товара с последующим возмещением расходов на экспертизу, а Поставщик обязан заменить товар при выявлении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара и возмещать убытки Заказчика в случае отзыва товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и нести ответственность за его недостатки.\n Стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также за неисполнение обязательств без стоимостного выражения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств как поставщиком, так и заказчиком, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта и возможностью освобождения от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае переплаты Заказчиком, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства.\n Неустойка и другие формы ответственности не освобождают Поставщика от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара или'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах Контракта перечислены основания для его расторжения, включая невыполнение обязанностей Поставщиком, несоответствие его требованиям Технического задания и Котировочной сессии, нарушения условий Контракта, отказ от согласования новых условий и нарушение запретов, а также неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для отказа от приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по Контракту', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования в установленный срок — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для рассмотрения претензии необходимо приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по контракту подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно пункту 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления друг другу в письменной форме по почте, электронной почте или факсимильной связи, с определением даты получения уведомлений.\n В пункте 12.2 указано, что в случае'}, {'title': 'Обмен документами и информацией через АИС', 'summary': 'Поставщик обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для обмена электронными документами и создания стандартных товарных единиц в случае их'}, {'title': 'Условия использования электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Реквизиты и контакты сторон договора', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о реквизитах и контактных данных сторон, участвующих в заключении договора, а также начальные данные для описания технических характеристик товара.'}, {'title': 'Спецификация спасательного жилета МЧС-EN-397', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, указано описание спасательного жилета надувного типа МЧС-EN-397, производителя ООО "НПП МСС", включающее перечень аксессуаров и характеристики изделия, с указанием габаритных размеров и цены за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →