УМЫВАЛЬНИКИ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров по государственному контракту', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку товара в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, с учетом результатов котировочной сессии и технического задания.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, выпущенный не ранее 2023 года, с осуществлением доставки и сопутствующих услуг, а также подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, с учетом возможного уменьшения на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи и автоматизированной информационной системы.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара должна включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в день поставки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, после чего направляет Поставщику подписанный электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру проверки поставленных товаров и услуг, включая экспертизу, а также порядок предоставления разъяснений и устранения выявленных недостатков, а также условия для отказа от принятия товаров и услуг с использованием УАИС «Бюджет».'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая требования к документации и контроль за исполнением контракта.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками товаров, включая уведомление о недостатках и требование подписания электронных документов о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 дней и соблюдать законодательные требования и условия контракта, включая гарантии качества товаров и устранение недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках и устранения дефектов, а при отказе Поставщика — проведение экспертизы с последующим возмещением расходов.\n Поставщик обязан заменить товар с недостатками и предоставлять гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность товара и убытки', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n В пунктах 6.7-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и недостатков товара, а также обязанность предоставления полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнителя.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка не начисляется в случаях, не оговоренных в контракте.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку и недопоставку', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, расторжение контракта может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов.\n Также предусмотрено расторжение контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Отказ Заказчика от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны условия для одностороннего расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Определен порядок согласованного расторжения контракта и требования к одностороннему расторжению в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи претензий и их рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора.\n В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 15 октября 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.\n Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Электронное взаимодействие сторон и обмен документами', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также выполнять определенные процедуры в рамках этих систем.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая возможность безвозмездного доступа к системе для исполнения контракта.'}, {'title': 'Указание юридических и фактических адресов сторон', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в договоре, а также данные для корреспонденции и банковские реквизиты одной из сторон.'}, {'title': 'Спецификация литых раковин из литьевого мрамора', 'summary': 'Спецификация включает два типа коллективных раковин из литьевого мрамора с различными размерами и комплектациями, а также указана информация о производителе и цене за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОБОРУДОВАНИЕ УБОРОЧНОЕ
  27 949,59 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Подушки, одеяла, матрасы
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Спирометр Spiroscout
  560 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Изготовление цветочных композиций
  28 350,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Соль экстра 1кг
  100 500,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Стенд «Воинский учет и бронирование граждан», АС, 800*1050 мм
  7 500,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению корпоративного мероприятия
  2 615 564,83 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Криотермостат настольный
  — заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва