Печать гербовая Colop R2045, диаметр 45мм синий

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки гербовой печати', 'summary': 'Стороны заключили государственный контракт на поставку гербовой печати, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, который будет доставлен по указанному адресу с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, обязательные платежи в бюджет РФ и оплата в рублях РФ осуществляются Заказчиком после фактической поставки товаров, без авансового платежа, на основании документов, подтверждающих приемку товаров и подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить меньшую сумму с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются согласовывать изменения условий, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством.\n Установлены сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места доставки и соответствие товара техническим требованиям.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения в течение 15 рабочих дней.'}, {'title': 'Устранение недостатков товаров за счет Поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о недостатках и их устранении должна быть направлена Поставщику через УАИС «Бюджетный учет», а после устранения недостатков и подтверждения этого Заказчиком, товары принимаются и подписывается электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по предоставлению информации и устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам или информацию об устранении выявленных дефектов и недостатков, а также направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения контракта и оплаты.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.\n Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках в поставляемых товарах и вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно обнаруживать недостатки товаров и сообщать о них через УАИС, принимать и оплачивать товары в соответствии с контрактом, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и несет ответственность за их действия, не изменяя стоимость и количество товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно пункту 5.4.7, стороны обязаны соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.\n В статье 6 изложены гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия.\n Также поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также сертификации и законодательству РФ.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и убытки', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в случае недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре, что влечет за собой возмещение ущерба в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно пунктам 7.6-7.11, в случае нарушения обязательств по контракту, предусмотрены штрафные санкции в виде пени и ограничения общей суммы штрафов Ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан возвращать заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа поставщика от передачи товара.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, предусмотрены основания для его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям Технического задания и другим условиям, подтвержденные экспертизой, отказ от согласования новых условий Контракта и нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также указаны основания для расторжения Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также другие нарушения со стороны Заказчика могут привести к расторжению контракта в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров Стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их в претензионном порядке, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения, а также требования к оформлению дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Обмен электронными документами и СТЕ в АИС', 'summary': 'Стороны обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информацией в соответствии с установленными регламентами и процедурами.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Условия поставки штемпеля Colop R2045', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стоимость приобретения одного штемпеля Colop R2045 диаметром 45 мм с синим оттиском составляет 5000 рублей с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Материал противогололедный
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Средство для сушки и обезжиривания "Турбиллон Драй" ("Tourbillon Dry"), 1л
  45 540,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Закупка Стенда
  39 960,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка товаров (26_46461)
  893 783,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поставку товара (26_65906)
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Извещение о проведении сбора коммерческих предложений
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва