Стекло армированное 6 мм

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки строительных материалов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные и лакокрасочные материалы, включая армированное стекло, для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, указанные в контракте и техническом задании, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть упакован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товар на соответствие требованиям договора и направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Договор предусматривает процедуру приемки товаров и услуг, включая структурированный документ о приемке и возможность отказа от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае необходимости устранения недостатков товаров или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки и предоставить соответствующие документы через электронные системы учета.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта, контроля за поставкой товаров и выбора способа экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязуются выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров, а также в случае обнаружения недостатков и приостановления поставок.\n Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и предоставления необходимых документов.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставить товары в соответствии с условиями Контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Кроме того, Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения недостатков.\n Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу и за убытки в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также за непредоставление полной информации о товаре и его недостатки.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы.\n В случае неисполнения обязательств заказчиком, штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, а также условия освобождения от уплаты неустоек в случае просрочки исполнения обязательств по причинам, не зависящим от сторон.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение неисполнения может включать фото- и видеоматериалы.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при условии поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Условия для отказа от передачи товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, он может быть расторгнут в случае нарушений со стороны поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика и необоснованном отказе от приемки товара.'}, {'title': 'Условия для отказа от подписания документа о приемке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия, при которых считается необоснованным отказ Заказчика от подписания документа о приемке, отказ от оплаты товаров, а также установлены правила для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.1-9.3, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с последующим ответом в течение 15 календарных дней, при'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для подачи претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почту, электронную почту и факсимильную связь.\n Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки.\n В статье 12.2 указано, что стороны руководствуются действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создания стандартных товарных единиц, а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов при исполнении контракта.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице Заказчика', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов сторон в договоре, включая юридические и фактические адреса, контактную информацию, банковские реквизиты и подписи уполномоченных лиц.'}, {'title': 'Условия поставки стекла армированного 6 мм', 'summary': 'В представленном фрагменте документа содержится информация о заказе на поставку одного квадратного метра армированного стекла толщиной 6 мм с указанием цены за единицу в размере 13500 руб. и итоговой суммы с учетом НДС в размере 21330 руб.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва